en	3. The Administrator shall bear unlimited personal responsibility, with all its current and future assets, for damage done to the Investors or the Company during the performance of this agreement by entities other than those listed in item 2, provided that such damage could have been prevented or avoided had the Administrator acted with due diligence.
pl	3. Zarządca ponosi nieograniczoną odpowiedzialność majątkową, całym swoim majątkiem, obecnym i przyszłym, za szkody wyrządzone w czasie wykonywania niniejszej umowy Inwestorom lub Spółce, przez inne podmioty niż wymienione w punkcie 2, jeżeli przy dołożeniu należytej staranności przez Zarządcę szkodom tym można było zapobiec lub można było ich uniknąć.

en	4. The Administrator, on the date of concluding this Agreement, shall submit to Investors an index of currently owned assets, which vouch for his loyalty and integrity in the execution of this Agreement.
pl	4. Zarządca składa Inwestorom w dniu zawarcia niniejszej umowy Spis posiadanego obecnie majątku, którym ręczy za swoją lojalność i rzetelność w wykonaniu niniejszej umowy.

en	The list of currently owned assets should include items of value exceeding 2 500 Euro (two thousand five hundred euros).
pl	Spis posiadanego obecnie majątku powinien uwzględniać przedmioty majątkowe o wartości przekraczającej 2 500 Euro (dwa tysiące pięćset euro).

en	This index is attached as Annex 2 to this Agreement.
pl	Spis ten stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

en	5. As security for any claims of the Investor or the Company against the Administrator for the execution of this agreement or arising from generally applicable laws, the Administrator shall submit to the Investors a blank promissory note (in blanco).
pl	5. Jako zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Inwestorów lub Spółki wobec Zarządcy z tytułu wykonywania przez Zarządcę niniejszej umowy lub wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa Zarządca składa na ręce Inwestorów weksel in blanco.

en	The note issued by the Administrator may be filled by Investors or by the Company in each case when in mutual settlements between the Administrator and the Investor or the Company there appears the Administrator's obligation to pay.
pl	Weksel wystawiony przez Zarządcę może być wypełniony przez Inwestorów lub przez Spółkę w każdym przypadku, gdy we wzajemnych rozliczeniach pomiędzy Zarządcą a Inwestorami lub Spółką powstanie po stronie Zarządcy obowiązek zapłaty.

en	The Promissory note will be payable to the Investor or the Company or their legal successors, depending on the choice of the Investors or their legal successors, within 7 days after its presentation, without protest, to the bank account indicated on the day of filling in the note.
pl	Weksel będzie płatny na rzecz Inwestorów lub Spółki albo ich następców prawnych, zależnie od wyboru Inwestorów lub ich następców prawnych, w terminie 7 dni po jego okazaniu, bez protestu, na rachunek bankowy wskazany w dniu wypełnienia weksla.

en	For the effectiveness of the presentation of the filled promissory note, it is enough to send a request for payment along with a copy of the promissory note to the last known to Investors (their legal successors) the address of the Administrator.
pl	Dla skuteczności okazania wypełnionego weksla Zarządcy wystarczy wysłanie wezwania do zapłaty wraz z kopią weksla na ostatnio znany Inwestorom (ich następcom prawnym) adres Zarządcy.

en	6. The Administrator states that his resignation from the position of Member of the Board or the position of Commercial Director is not possible without the consent of the Investors / Partners of the Company.
pl	6. Zarządca oświadcza, iż jego rezygnacja z funkcji Członka Zarządu lub stanowiska Dyrektora Handlowego nie jest możliwa bez zgody Inwestorów/Wspólników Spółki.

en	The acceptance of Accounting Balance of Administrator's activities referred to in § 10 paragraph 2 shall be considered equivalent to granting permission for the resignation.
pl	Za równoznaczną z udzieleniem zgody na rezygnację należy uznać akceptację Bilansu rachunkowego z działalności Zarządcy, o którym mowa w § 10 pkt 2.

en	§ 5
pl	§ 5

en	1. The Administrator's activity shall be subject to a half-yearly evaluation by the Investors carried out on the basis of the annual financial report on the Company's operations and the annual report on the Administrator's activities.
pl	1. Działalność Zarządcy podlega corocznej ocenie Inwestorów, co następuje na podstawie Rocznego sprawozdania finansowego z działalności Spółki oraz Rocznego sprawozdania z działalności Zarządcy.

en	2. The Administrator shall be obliged to file the annual financial reports on the activities of the Company and the annual reports on the Administrator's activities to the Investors in writing and within 30 days from the end of each calendar year accordingly with the Gregorian calendar system.
pl	2. Roczne sprawozdanie finansowe z działalności Spółki oraz Roczne sprawozdanie z działalności Zarządcy, Zarządca ma obowiązek złożyć na piśmie Inwestorom w terminie 30 dni od zakończenia danego roku kalendarzowego według kalendarza gregoriańskiego.

en	Each of such annual reports shall have to be corroborated with relevant documents confirmed by the relevant local authorities or by authorised expert auditors (or their counterparts in the local legislation) in regard to the veracity of the data included in the reports.
pl	Każde z tych sprawozdań rocznych powinno być poparte stosownymi dokumentami potwierdzonymi przez odpowiednie organy miejscowe lub uprawnionych biegłych rewidentów księgowych (ich odpowiedników według prawa miejscowego) w zakresie prawdziwości danych zawartych w sprawozdaniach.

en	The information that is required to be included in the annual reports shall be handed over to the Investors in the written form and not later than by half of the year for which the report is to be filed.
pl	Informacje wymagane w corocznych sprawozdaniach zostaną przekazane Zarządcy przez Inwestorów na piśmie nie później, niż do połowy roku, za który dane sprawozdanie ma nastąpić.

en	3. The evaluation mentioned in item 1 shall be conducted on the basis of the following criteria:
pl	3. Przy ocenie, o której mowa w punkcie 1, za kryteria oceny przyjmuje się:

en	1) correct performance of the duties listed in Art. 3, item 1;
pl	1) prawidłowe wykonywanie obowiązków, o których mowa w § 3 punkt 1;

en	2) minimization the Company's cost of sale;
pl	2) minimalizowanie kosztów własnych Spółki;

en	3) conduct of operations in compliance with the following rules:
pl	3) działanie Zarządcy zgodnie z zasadami:

en	a) legality - or compliance with law;
pl	a) legalności - co oznacza zgodność z prawem;

en	b) prudence - or honesty, conscientiousness, reliability and conducting activities according to the best technical knowledge and good faith;
pl	b) rzetelności - co oznacza uczciwość, sumienność, solidność, działanie według najlepszej wiedzy technicznej i zasad dobrej wiary;

en	c) purpose - or, conduct of activities accordingly with the stipulations of this agreement and in order to serve the primary objective that is the development of the BIG STAR Product retail network on the Chinese market (material purpose), and the choice of the best means to meet this objective ( methodical purpose)
pl	c) celowości - co oznacza działanie zgodne z założeniami niniejszej umowy i służące nadrzędnemu celowi jakim jest rozwój sieci handlowej Produktów BIG STAR na rynku chińskim (celowość przedmiotowa) oraz wybór najlepszego sposobu dla jego osiągnięcia (celowość metodyczna) ;

en	a) economy - or, rationality in the use of the assets available for the Company's activities and the appropriateness of the economic and commercial decisions made;
pl	d) gospodarności - co oznacza racjonalność w wykorzystaniu środków przeznaczonych na działalność Spółki i trafności podejmowanych decyzji gospodarczych oraz handlowych;

en	4) The volume of the Company's profit within the evaluated period.
pl	4) wielkość zysku Spółki w okresie objętym oceną.

en	§ 6
pl	§ 6

en	The Administrator shall conduct the legal transactions related to the management of the estate entrusted to him, as well as of the assets of the Company, pursuant to the rules, and in the mode, that is binding in the location where the Company is registered or where specific economic and commercial undertakings related to the Company's activities are conducted, provisions of the Articles of Association, and organizational regulations.
pl	Zarządca dokonuje czynności prawnych związanych z gospodarowaniem mieniem mu powierzonym oraz majątkiem Spółki na zasadach i w trybie określonym w przepisach obowiązujących w miejscu zarejestrowania Spółki lub miejscu podejmowania konkretnych przedsięwzięć gospodarczych i handlowych związanych z działalnością Spółki, postanowieniach Statutu Spółki oraz regulaminu organizacyjnego.

en	§ 7
pl	§ 7

en	1. The Administrator shall be entitled to receive a base remuneration in the amount of .............. paid by the Investors in arrears, charged to the Company's costs starting from the time of its establishment and registration.
pl	1. Zarządcy przysługuje wynagrodzenie zasadnicze wypłacane co miesiąc z dołu w kwocie .............. wypłacane przez Inwestorów a obciążające koszty Spółki od chwili jej utworzenia i zarejestrowania.

en	2. The Administrator shall be entitled to receive a share of the Company's profit within the duration of the contract.
pl	2. Zarządcy przysługuje prawo do udziału z zysku Spółki w czasie trwania umowy.

en	The share shall amount to ...... % of the annual net profit allocated to the enlargement of the own resources of the Company.
pl	Udział jest ustalony w wysokości ....... % części rocznego czystego zysku, przeznaczonego na powiększenie kapitałów własnych Spółki.

en	§ 8
pl	§ 8

en	The investors shall be entitled to inspect the state of the affairs entrusted to the Administrator, the state of the Company and the means of execution of administration duties (ad hoc inspection) at any time.
pl	Inwestorzy mają prawo w każdym czasie kontrolować stan powierzonych Zarządcy spraw, stan Spółki oraz sposób wykonywania zarządu (kontrola ad hoc).

en	The provisions of Art 5, item 3 shall be applicable as appropriate.
pl	Postanowienia § 5 pkt 3 stosuje się odpowiednio.

en	Each of the Investors, as well as entities or third parties authorised by the investors, shall be entitled to conduct ad hoc control.
pl	Kontroli ad hoc ma prawo dokonywać każdy z Inwestorów jak również podmioty lub osoby trzecie przez Inwestora upoważnione.

en	§ 9
pl	§ 9

en	1. Should the Administrator be unable to perform the duties entrusted with him hereunder as a result of random events, he shall be obliged to appoint a person to act in his stead.
pl	1. Jeżeli Zarządca nie może wykonywać czynności powierzonych mu na podstawie niniejszej umowy wskutek zdarzeń losowych, zobowiązany jest do wyznaczenia osoby działającej w jego zastępstwie.

en	2. The Administrator shall promptly notify the Investors about appointing such substitute by e-mail.
pl	2. O wyznaczeniu osoby zastępującej Zarządca powinien niezwłocznie zawiadomić Inwestorów na piśmie lub w drodze elektronicznej.

en	3. The Administrator shall bear responsibility for the actions of such substitute as if these actions were his own.
pl	3. Zarządca ponosi odpowiedzialność za zachowania swojego Zastępcy jak za swoje własne.

en	4. The personal responsibility of the Administrator, and his substitute, for the actions of the latter shall be joint and several.
pl	4. Odpowiedzialność majątkowa Zarządcy i osoby zastępującej za zachowania tej ostatniej jest solidarna.

en	The Administrator's substitute shall submit in writing to the joint and several responsibilities referenced above, and such submission shall constitute an appendix to the notification mentioned in item 2.
pl	Poddanie się odpowiedzialności solidarnej, o której mowa w niniejszym punkcie przez osobę zastępującą Zarządcę powinno nastąpić na piśmie i stanowić załącznik do zawiadomienia wymienionego w punkcie 2.

en	5. Issues concerning the substitute's remuneration shall be dealt with at the Administrator's discretion.
pl	5. Sprawy dotyczące wynagrodzenia zastępcy pozostawia się do rozstrzygnięcia Zarządcy.

en	Such remuneration shall remain within the scope of the Administrator's remuneration.
pl	Wynagrodzenie to pozostaje w ramach wynagrodzenia otrzymywanego przez Zarządcę.

en	6. Investors / Partners shall have the right to refuse consent to the appointment of proposed person as Deputy Administrator.
pl	6. Inwestorzy/Wspólnicy mają prawo odmówić zgody na wyznaczenie jako Zastępcy Zarządcy określonej osoby.

en	7. All other cases of representation of the Administrator necessarily require the consent of the Investors / Partners.
pl	7. Wszelkie inne przypadki zastępstwa Zarządcy bezwzględnie wymagają zgody Inwestorów/Wspólników.

en	§ 10
pl	§ 10

en	1. Each of the parties shall be entitled to terminate the contract prior to the lapse of the duration for which it was concluded, with a 3-month notice period.
pl	1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę przed upływem okresu, na który została zawarta, z 3 miesięcznym terminem wypowiedzenia.

en	1. Within the notice period, the Administrator shall be obliged to draw up a clearing balance report on his activities and the activities of the Company and to draw up a physical inventory of the Company's assets.
pl	2. W okresie wypowiedzenia Zarządca zobowiązany jest do sporządzenia Bilansu rachunkowego ze swojej działalności, z działalności Spółki oraz dokonać spisu - inwentaryzacji z natury majątku Spółki.

en	2. Within the notice period, the Administrator shall be obliged to recommend to the Investors a replacement for his position, a person that is trustworthy and of good repute.
pl	3. W okresie wypowiedzenia Zarządca ma obowiązek zarekomendować Inwestorom swojego następcę spośród osób cieszących się dobrym zaufaniem i nieskazitelną opinią.

en	3. The Administrator and his replacement shall share joint and several responsibility for the trading year in which the replacement occurred.
pl	4. Za dany rok obrotowo - rozrachunkowy, w którym nastąpiła zmiana Zarządcy dotychczasowy Zarządca odpowiada solidarnie ze swoim następcą.

en	2. Should the Administrator display gross negligence of the provisions hereof, the Investors shall be entitled to terminate the agreement with immediate effect.
pl	5. Inwestorzy mogą rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w razie rażącego naruszenia przez Zarządcę postanowień niniejszej umowy.

en	3. Following the termination of the agreement, the Administrator shall hand over the Company and its enterprise to the Investors on the basis of a hand-over report, along with the tangible and intangible assets listed in the balance report as well as other elements entered into the balance report accordingly with the state of the inventory, including....
pl	6. Po rozwiązaniu umowy Zarządca ma obowiązek przekazać Inwestorom na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego Spółkę oraz jej przedsiębiorstwo, na które składają się składniki materialne i niematerialne ujęte w bilansie oraz pozostałe składniki ujęte bilansem według stanów inwentaryzacyjnych, w tym majątek ............

en	§ 11
pl	§ 11

en	1. Should any of the provisions or stipulations set forth in this agreement, or parts of such provisions or stipulations, for any reason, be held invalid, the validity of the remaining provisions of this Agreement shall not in any way be affected or impaired thereby.
pl	1. W przypadku gdyby jakiekolwiek ustalenia lub warunki, lub część ustaleń lub warunków niniejszej Umowy uznane zostały za nieważne, nie narusza to skuteczności pozostałych postanowień.

en	Such ineffective or unenforceable provisions or loopholes shall be replaced with an appropriate regulation that, if legally possible, is as similar to the original intent of the Parties arising from the Agreement and the objectives of the Agreement.
pl	W miejsce nieskutecznego lub niemożliwego do zrealizowania postanowienia lub luki w uregulowaniu wchodzi stosowne uregulowanie, które jeżeli jest to prawnie możliwe, najbardziej odpowiada temu, co strony zamierzały lub zamierzałyby zgodnie z Umową i celem Umowy.

en	2. Item 1 shall be applicable if any provisions or stipulations of the Agreement, or parts of such provisions or stipulations, should be held invalid in light of the provisions of the legislation that governs this Agreement.
pl	2. Punkt 1 znajduje odpowiednie zastosowanie w sytuacji, gdy jakiekolwiek ustalenia lub warunki, lub część ustaleń lub warunków niniejszej Umowy uznane zostały za nieważne z uwagi na treść prawa, wedle którego niniejsza Umowa jest oceniana.

en	In such cases, such provisions of the Agreement that were held invalid under the binding legislation shall be replaced with another provision that is as similar as possible to the void provision but admissible by the binding legislation, unless such new provision would be contradictory to the intent of the Parties arising from the Agreement and the objectives of the Agreement.
pl	Wówczas w miejsce postanowienia umowy uznanego za nieważne z mocy prawa, wchodzi inne, najbardziej zbliżone rozwiązanie przez to prawo przewidziane, chyba że jest to sprzeczne z tym, co strony zamierzały lub zamierzałyby zgodnie z Umową i celem Umowy.

en	§ 12
pl	§ 12

en	Solely the English language version of the agreement shall be construed the original one.
pl	Jedynym oryginalnym językiem umowy jest język angielski.

en	§ 13
pl	§ 13

en	All amendments to the agreement require the written form, otherwise null and void.
pl	Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

en	§ 14
pl	§ 14

en	The agreement has been drawn up in three counterparts, one for each of the parties.
pl	Umowę niniejszą sporządzono w 3 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

en	THE INVESTORS: THE ADMINISTRATOR:
pl	INWESTORZY: ZARZĄDCA:

en	1. ....................... 2. AGREEMENT
pl	1. ....................... 2. UMOWA

en	BETWEEN
pl	POMIĘDZY

en	POLSKA WYTWORNIA PAPIEROW WARTOSCIOWYCH S.A.
pl	POLSKA WYTWORNIA PAPIEROW WARTOSCIOWYCH S.A.

en	and
pl	oraz

en	for
pl	na

en	CONSULTANCY SERVICES
pl	USŁUGI DORADCZE

en	This Agreement is made this........of ...................................2011,
pl	Niniejsza Umowa zawarta została w dniu...................................2011 roku,

en	Between
pl	pomiędzy

en	Polska Wytwornia Papierow Wartosciowych S.A, 1 Sanguszki Str, 00-222 Warsaw, Poland, hereinafter referred to as "the Principal"
pl	Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A, ulica Sanguszki 1, 00-222 Warszawa, Polska , zwaną dalej "Zamawiającym"

en	And
pl	oraz

en	A. WHEREAS:
pl	A. ZWAŻYWSZY, ŻE:

en	a. The Principal is specialized in manufacturing, printing and providing complete technical services for banknotes currency, hereinafter referred to as "the Products"
pl	a. Zamawiający specjalizuje się w produkcji, druku i zapewnieniu kompleksowych usług technicznych dotyczących banknotów, zwanymi dalej "Produktami".

en	b. The Principal is being desirous of establishing and expanding its business in Nigeria through the provision and sale of its Products to Government and Institutions.
pl	b. Zamawiający pragnie nawiązać i rozszerzyć swoją działalność w Nigerii poprzez świadczenie i sprzedaż swoich produktów dla rządu i instytucji państwowych.

en	c. The Principal is willing to appoint the Consultant as its consultant in the areas of the procurement of contracts in the related sector of the Nigerian economy.
pl	c. Zamawiający pragnie wyznaczyć Konsultanta do konsultacji w dziedzinie zamówień publicznych w powiązanym sektorze gospodarki Nigerii.

en	d. The Consultant has accepted the proposal made to it by the Principal subject to the terms and conditions appearing hereunder.
pl	d. Konsultant przyjął propozycję złożoną mu przez Zamawiającego z zastrzeżeniem warunków wymienionych w niniejszej Umowie.

en	e. This Agreement is non exclusive for both parties
pl	e. Niniejsza Umowa jest niewyłączna dla obu stron

en	THIS AGREEMENT HEREBY WITNESSETH AS FOLLOWS:
pl	STRONY NINIEJSZYM UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE:

en	B. THE CONSULTANT HEREBY UNDERTAKES TO:
pl	B. KONSULTANT ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO:

en	1) consult and advice the Principal on procurement of Product by Nigerian Authorities
pl	1) doradztwa i konsultacji przetargowej z Zamawiającym dotyczącej postępowania przetargowego władz Nigerii

en	2) promote the Products of the Principal in Nigeria
pl	2) promocji Produktów Zamawiającego w Nigerii

en	3) assist and facilitate the procurement of contracts for the supply of Products by the Principal
pl	3) wsparcia i udzielenia pomocy przy podpisywaniu umów przetargowych na dostawę Produktów przez Zamawiającego

en	4) advice from time to time on Government policies in the security printing sector.
pl	4) sporadycznego doradztwa na temat polityki rządu w sektorze drukowania papierów wartościowych.

en	5) arrange meetings between the Principal, its delegates and potential clients.
pl	5) organizacji spotkań z Zamawiającym, jego delegatami i potencjalnymi klientami.

en	6) from time to time continue to monitor the developments arising from the meetings with the appropriate Authorities until the approval of the contracts is obtained.
pl	6) sporadycznego monitorowania postępów wynikających ze spotkań z właściwymi organami, do czasu zatwierdzenia umów.

en	7) ensure that all necessary contract documents are duly executed by the relevant parties.
pl	7) zapewnienia, że wszystkie niezbędne dokumenty umowy są podpisane przez odpowiednie strony.

en	8) inform the Principal about its activities.
pl	8) informowania Zamawiającego o swojej działalności.

en	It shall answer requests for information made by the Principal.
pl	Konsultant winien odpowiadać na prośby o informacje złożone przez Zamawiającego.

en	C. THE PRINCIPAL UNDERTAKES TO:
pl	C. ZAMAWIAJĄCY ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO:

en	1) pay to Consultant a fee by way of a commission at the rate of of the FOB sale price of the Products in Nigeria.
pl	1) wypłacenia Konsultantowi wynagrodzenia w drodze prowizji w wysokości .... ceny sprzedaży FOB Produktów w Nigerii.

en	The calculation base for the commission shall be the value of the contract between the Principal and its customers.
pl	Podstawą naliczenia prowizji będzie wartość umowy między Zamawiającym a jego klientami.

en	2) pay the Consultant the agreed fee by way of commission on pro-rata basis, and the amount of each payment of commission shall be equal or correspond to the same percentage as paid by customers to the Principal. (that is to say that if and when the Principal receives e.g.30 % of a contract value, the Principal will pay to the Consultant 30 % of its due commission)
pl	2) wypłacenia Konsultantowi uzgodnionego wynagrodzenia w formie prowizji, na zasadzie proporcjonalnej, a kwota każdej płatności prowizji winna być równa lub odpowiadać temu samemu procentowi od kwoty płatności klienta na rzecz Zamawiającego (to znaczy, że jeśli i kiedy Zamawiający otrzyma np. 30% wartości umowy, Zamawiający zapłaci Konsultantowi 30% należnej prowizji)

en	Such payment will be made by the Principal as per the Consultant's further indications, in the same currency as the one specified in the contract between the Principal and its clients, upon receipt by the Principal of the payment from its customers.
pl	Płatność taka będzie dokonywana przez Zamawiającego na rzecz Konsultanta, zgodnie z dalszymi wskazówkami, w tej samej walucie, w ilości określonej w umowie między Zamawiającym a jego klientami, po otrzymaniu przez Zamawiającego płatności od swoich klientów.

en	The payment shall be made on the basis of an invoice issued by the Consultant within 30 days of the date of receipt of the same.
pl	Płatności dokonywane będą na podstawie faktury wystawionej przez konsultanta w ciągu 30 dni od daty otrzymania.

en	3) inform the Consultant of any dealings with Customers, by way of submitting to the Consultant or informing the Consultant of any invoicing, contracting, shipments in connection with the Consultant activities in Nigeria
pl	3) informowania Konsultanta o wszelkich kontaktach z Klientami, w drodze przedłożenia Konsultantowi takiej informacji lub informowania Konsultanta o wszelkich wystawionych fakturach, zawartych umowach w związku z działalnością Konsultanta w Nigerii

en	D. TAXES.
pl	D. PODATKI.

en	1) The Principal reserves the right to deduct from the fees of the Consultant as required by law, any local taxes on income or assets in accordance with the laws applicable in the territory of the Polish Republic, unless the Consultant provides suitable evidence, such as a tax certificate issued by the Irish taxation authorities, that the Consultant is liable to pay taxes in the Republic of Ireland.
pl	1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odliczenia od wynagrodzenia Konsultanta zgodnie z wymogami prawa, lokalnych podatków od dochodu lub majątku, zgodnie z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem, jeśli Konsultant może przedstawić odpowiednie dowody, takie jak świadectwa podatkowe, wydane przez irlandzkie władze podatkowe, potwierdzające, że Konsultant jest zobowiązany do odprowadzania podatków na terytorium Republiki Irlandii.

en	This provision is understood to be made to avoid double taxation.
pl	Ten zapis ma na celu uniknięcie podwójnego opodatkowania.

en	2) At the written request of the principal, the Consultant is obliged to provide a certificate of tax residence in Ireland fax tax purpose documenting the place of residence of the Consultant, under penalty of deducting local taxes applicable in the territory of the Polish Republic.
pl	2) Na pisemny wniosek Zamawiającego, Konsultant jest zobowiązany do przedstawienia zaświadczenia o rezydencji podatkowej na terytorium Irlandii w związku z obowiązkiem udokumentowania miejsca zamieszkania Konsultanta, pod rygorem potrącenia należnych lokalnych podatków na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

en	E. THE PRODUCTS
pl	E. PRODUKTY

en	The Products are understood to be Naira banknotes (currency)
pl	Poprzez Produkty należy rozumieć banknoty Naira (waluta)

en	F. CONFIDENTIALITY.
pl	F. POUFNOŚĆ.

en	SECRECY
pl	TAJEMNICA

en	The parties undertake not to divulge to any third party the existence and the contents of this Agreement at any time.
pl	Strony zobowiązują się do nieujawniania osobom trzecim istnienia i treści niniejszej Umowy w dowolnym momencie.

en	G. ANTI-BRIBERY
pl	G. OGRANICZENIA ANTYKORUPCYJNE

en	The Consultant shall not directly or indirectly offer, pay, promise to pay or authorise the payment of any money, gift or other things of value:
pl	Konsultant nie może bezpośrednio lub pośrednio oferować, wynagradzać, dokonywać obietnicy zapłaty lub upoważniać do dokonywania jakichkolwiek płatności, prezentów lub innych wartościowych rzeczy:

en	a) to any person who is an official, agent, employee or representative of the Nigerian Government or instrumentality thereof or any customer of the Principal
pl	a) jakiejkolwiek osobie, która jest urzędnikiem państwowym, agentem, pracownikiem lub przedstawicielem rządu Nigerii lub jednostką mu podrzędną, lub jakiemukolwiek Klientowi Zamawiającego

en	b) to any political party or official thereof.
pl	b) jakiejkolwiek partii politycznej lub urzędowi państwowemu.

en	H. DURATION
pl	H. CZA TRWANIA UMOWY

en	This Agreement enters into force from its signature date and remains in force for three years
pl	Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i zachowuje ważność na okres trzech lat

en	I. ARBITRATION, JURISDICTION
pl	I. ARBITRAŻ, JURYSDYKCJA

en	Any dispute arising from the interpretation and/or application or however of this Agreement shall be referred to and resolved by the competent court of arbitration in Paris (following French or German law) at the International Chamber of Commerce in Paris.
pl	Wszelkie spory wynikające z interpretacji i/lub stosowania niniejszej Umowy będą rozwiązywane przez właściwy sąd arbitrażowy w Paryżu (zgodnie z prawem francuskim lub niemieckim) przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu.

en	In WITNESS WHEREOF the parties hereto have hereunto set their respective hands and seal the..................of ...............................2011
pl	NA DOWÓD POWYŻSZEGO, strony złożyły swoje podpisy i pieczęć w dniu ............................ ...

en	........................................ ................................. For Polska Wytwornia Papierow For
pl	2011 ........................................ ................................. W imieniu Polskiej Wytworni Papierów W imieniu

en	Wartosciowych S.A.
pl	Wartościowych S.A.

en	FGK-805-21/2012 Warsaw, 13.09.2012.
pl	FGK-805-21/2012 Warszawa, data 13.09.2012 r.

en	Mr Gagik Khachatryan
pl	Pan Gagik Khachatryan

en	GENERAL DIRECTOR
pl	GENERAL DIRECTOR

en	SMART-TECH
pl	SMART-TECH

en	Arshakunyats ave.41
pl	Arshakunyats ave.41

en	YEREVAN
pl	YEREVAN

en	REPUBLIC OF ARMENIA
pl	REPUBLIC OF ARMENIA

en	PWPW SA in Warsaw hereby calls for return of advance of 42.753.598 AMD (in words: forty-two million seven hundred fifty-three thousand five hundred ninety-eight) which was paid to your company on 01.06.2012.
pl	PWPW S.A. w Warszawie wzywa do zwrotu zaliczki 42 753 598 AMD (czterdzieści dwa miliony siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt osiem dramm ) wypłaconych Waszej firmie 01.06.2012 r.

en	This advance concerned the supply of equipment to the contract regarding Certification AUTHORITY (CA).
pl	Zaliczka ta dotyczyła dostaw sprzętu na kontrakt dot. CERTYFICATION AUTHORITY (CA).

en	In accordance with Annex No. 2 concluded on 26.07.2012, between PWPW S.A. and SMART - TECH, those supplies will not be carried out by your company.
pl	Zgodnie z Aneksem nr 2 zawartym 26.07.2012 r. pomiędzy PWPW S.A. a SMART - TECH tych dostaw nie będzie realizować Wasza firma.

en	Hence the above mentioned amount shall be transferred immediately to the HSBC bank account of PWPW S.A. Office in Yerevan, No. 003-138922-001
pl	Stąd kwotę powyższą prosimy przelać niezwłocznie na rachunek bankowy Oddziału PWPW S.A. w Erywaniu w HSBC Nr 003-138922-001

en	Warsaw,
pl	Warszawa,

en	Dear Sir,
pl	Szanowny Panie,

en	TERMINATION OF EMPLOYMENT CONTRACT AT NOTICE
pl	ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ ZA WYPOWIEDZENIEM

en	Acting pursuant to the Article 30 § 1 the Section 2 of the Labour Code and the Article 10, paragraph 1 of the Act on special principles of terminating employment contracts for reasons not attributable to employees of 13 March 2003, I herein terminate the employment contract concluded on 20.06.2006, with three months notice, which expires on August 31 2011.
pl	Działając na podstawie art. 30 § 1 pkt 2 kodeksu pracy oraz art. 10 ust 1 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników z dnia 13 marca 2003 r., rozwiązuję z Panem umowę o pracę zawartą w dniu 20.06.2006 r. z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, który upłynie w dniu 31 sierpnia 2011 r.

en	The reason for termination of employment is the completion of an agreement with PTK Company and the lack of the possibility of delegating other responsibilities, which is associated with the liquidation of your position.
pl	Przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę jest zakończenie realizacji umowy z firmą PTK i brakiem możliwości powierzenia innych obowiązków, z czym związana jest likwidacja Pana stanowiska pracy.

en	In the period of notice, between 05.08.2011 and 31.08.2011, I herein grant you a holiday leave of 18 days for the year 2011.
pl	W okresie wypowiedzenia, w dniach od 05.08.2011 do 31.08.2011 udzielam Panu urlopu wypoczynkowego w wymiarze 18 dni za rok 2011.

en	In addition, I grant you three days of holiday leave to seek work in accordance with Article 37 § 2 of the Labour Code.
pl	Ponadto udzielam Panu 3 dni urlopu na poszukiwanie pracy zgodnie z art.37 §2 Kodeksu Pracy.

en	In accordance with the Article 10 of the Act of 13 March 2003 on special principles of terminating employment contracts for reasons not related to employees, I grant you an additional allowance equal to 15 minimum wages in force at the date of termination of employment (the Article 8, paragraph 4 of the Act of 13.03.2003).
pl	Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników, przyznaję Panu dodatkowa odprawę w wysokości 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy ( art. 8 ust. 4 ustawy z 13.03.2003 r.).

en	At the same time, I inform you that within 7 days of receipt of this letter you have the right to appeal to the District Court for Warsaw - City Centre, VIII Department of Labour and Social Security, Marszałkowska 82 street in Warsaw.
pl	Jednocześnie informuję, iż w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma przysługuje Panu prawo wniesienia odwołania do Sądu Rejonowego dla Warszawy - Śródmieścia, VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, ul. Marszałkowska 82 w Warszawie.

en	................................. ............................................... (confirmation of receipt by
pl	................................. ............................................... (potwierdzenie odbioru przez

en	employee - the date and signature)
pl	pracownika - data i podpis)

en	Warsaw, 24 September 2012
pl	Warszawa, dnia 24 wrzesień 2012

en	CUSTOMS OFFICE III "AIRPORT"
pl	URZĄD CELNY III „PORT LOTNICZY"

en	IN WARSAW
pl	W WARSZAWIE

en	FREIGHT CUSTOMS DEPARTMENT I IN
pl	ODDZIAŁ CELNY TOWAROWY I

en	WARSAW
pl	W WARSZAWIE

en	MRN12P1443020E0249785/2012
pl	MRN12P1443020E0249785/2012

en	IT Solutions Division (PR)
pl	Pion Rozwiązań informatycznych (PR)

en	Received on 25 SEP 2012
pl	Wpłynęło dnia 25 WRZ 2012

en	46/12-18
pl	46/12-18

en	CALL No. 2
pl	WEZWANIE nr 2

en	In connection with the adoption of the MRN12PL443020E0249785 customs declaration on 21-09-2012, and proceeding the verification, the Head of the Customs Office III Airport in Warsaw hereby calls for:
pl	W związku z przyjęciem zgłoszenia celnego MRN12PL443020E0249785 dnia 21-09-2012 r. i przystąpieniem do jego weryfikacji, Naczelnik Urzędu Celnego HI Port Lotniczy w Warszawie wzywa do :

en	clarification the purpose and use of the declared goods and, in particular: HP 2000 arrays, encryption module, tape library
pl	wyjaśnienia przeznaczenia i zastosowania zgłoszonego towaru a w szczególności: macierzy HP 2000, modułu szyfrującego, biblioteki taśmowej

en	commenting on the declared exported goods in relation to the control number 4A003, 4A004 (item 1,3,4,5,6,7 of the invoice) and 5A002 (item 9, 10,11 of the invoice) and the Regulation of the Council (EC) 428/2009 of 05/05/2009 establishing the Community Export , Transfer, Brokering and Transit Control System in relation to the products of dual-use.
pl	ustosunkowania się do zgłoszonego w wywozie towaru w odniesieniu do nr kontrolnego 4A003 , 4A004 (poz .1,3,4,5,6,7 faktury), oraz 5A002 (poz.9,10,11 faktury) . i Rozporządzenia Rady ( WE ) 428/2009 z dnia 05.05.2009 ustanawiające Wspólnotowy System Kontroli Wywozu, Transferu , Pośrednictwa i Tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania.

en	explaining the value of item 7, 8,10,11 of the invoice of 19/09/2012
pl	wyjaśnienia wartości z poz.7,8,10,11 faktury z 19.09.2012

en	The above-mentioned activities must be completed within 7 days of receipt of the request.
pl	Wymienione wyżej czynności należy wykonać w terminie 7 dni od otrzymania wezwania.

en	Legal basis: the Article 68 of Council Regulation (EEC) No. 2913/92 of 12 October 1992 establishing the Community Customs Code, as amended, the Article 86 of the Act of 19 March 2004, the Customs Law (Journal of Laws No. 68, item.
pl	Podstawa prawna: art 68 Rozporządzenia rady (EWG) Nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiający Wspólnotowy kodeks celny, ze zmianami, Art. 86 Ustawy z dnia 19 marca 2004 r.

en	623 as amended) and the Article 155 § 1, the Article 159 § 1 and the Article 262 § 1 and the Article 267 § 1 point 5 letter b of the Tax Act (consolidated text, Journal of Laws of 2005, No. 8, item 60 as amended.
pl	Prawo celne (Dz. U. nr 68, poz. 623 z pózn. zmianami) oraz art. 155 § 1, art. 159 § 1 i 2, art. 262 §T i art. 267 § 1 pkt 5 lit b Ustawy Ordynacja podatkowa (tekst jednolity DzU z 2005r nr 8 poz 60 z pózn. zmianami).

en	NOTICE:
pl	Pouczenie:

en	The party, representative of a party, witness or expert who, despite proper notice did not appear in person, without reasonable cause, even though they were required to do so, or unreasonably refused to make clarifications, issue an opinion, present the subject of survey or participate in other activities may be punished with a penalty of order (the Article 262 § 1 of the Tax Law).
pl	Strona, pełnomocnik strony, świadek, biegły, którzy pomimo prawidłowego wezwania nie stawili się osobiście bez uzasadnionej przyczyny, mimo że byli do tego zobowiązani, albo bezzasadnie odmówili złożenia wyjaśnień, wydania opinii, okazania przedmiotu oględzin lub udziału w innej czynności inogą zostać ukarani karą porządkową (art. 262 § 1 Ustawy - Ordynacja podatkowa).

en	Testifying false or concealment of the truth at the time of testimony is punishable by imprisonment up to 3 years (the Article 233 of the Act of June 6, 1997, the Penalty Code - Journal of Laws, No. 88 item.
pl	Za zeznawanie nieprawdy lub zatajenie prawdy przy składaniu zeznania grozi kara pozbawienia wolności do lat 3 (art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.

en	553, as amended).
pl	Kodeks kamy - Dz. U, Nr 88 poz. 553 z późniejszymi zmianami ).

en	On behalf of the Head of the Customs Office
pl	Z upoważnienia Naczelnika UC

en	SAFETY WORK ASSESSMENT IN KWK "BORYNIA ' WITH RISK ASSESSMENT OF POWDER MAN (MINER) BY PN AND SCORE RISK METHOD
pl	OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA PRACYW KWK „BORYNIA"WRAZ Z OCENĄ RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU GÓRNIKA STRZAŁOWEGO METODĄ PN ORAZ SCORE RISKA

en	Introduction
pl	Wstęp

en	Accidents at work, as sudden job-related events caused by external reason and leading to injury or loss of life are a serious health and economic problem from a global point of view.
pl	Wypadki przy pracy, jako nagłe wydarzenia związane z pracą, wywołane przyczyną zewnętrzną i prowadzące do urazów lub utraty życia stanowią z globalnego punktu widzenia poważny problem zarówno zdrowotny, jak i ekonomiczny.

en	Therefore, the issue of safety analysis and accident prevention is subject to special units in charge of mining companies and labour inspectors.
pl	Dlatego problematyka analizy bezpieczeństwa i prewencji wypadkowej podlega szczególnej uwadze zespołów kierujących przedsiębiorstwami górniczymi, jak i inspektorów pracy.

en	Analysis of accidents in the mining company enables the assessment of ensuring safe and healthy working conditions.
pl	Analiza stanu wypadkowości w zakładzie górniczym umożliwia ocenę zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

en	Thanks to it, the employer can get a fair review of all aspects of safety, read them and respond to the resulting conclusions.
pl	Dzięki niej pracodawca może uzyskać rzetelną recenzję wszystkich zagadnień związanych z BHP, zapoznać się z nimi i ustosunkować się do wynikających z niej wniosków.

en	Safety analysis, done in a comprehensive manner, will also enable safety professionals to see whether their work gives the expected results.
pl	Analiza bhp, sporządzona w sposób kompleksowy, pokaże również pracownikom służby BHP, czy ich praca daje spodziewane efekty.

en	On its basis, it is possible to assess the accuracy of measures taken so far in the company aimed at improving working conditions.
pl	Na jej podstawie można dokonać oceny prawidłowości podjętych dotychczas w zakładzie działań, których celem była poprawa warunków pracy.

en	It will also highlight those places and areas that need to enforce compliance with current regulations.
pl	Wskaże również te miejsca i dziedziny, które wymagają doprowadzenia do zgodności z obowiązującymi przepisami.

en	This will also identify the problems which the health and safety department should pay particular attention of employer and those in charge of employees.
pl	Pozwoli zidentyfikować także problemy, na które służba BHP, powinna zwrócić szczególną uwagę pracodawcy i osób kierujących pracownikami.

en	In addition, it allows specifying which company's solutions of safety problems and issues are already obsolete and which ones require verification.
pl	Dodatkowo pozwala również określić, które funkcjonujące w zakładzie rozwiązania problemów i zagadnień BHP są już nieaktualne, a które wymagają weryfikacji.

en	The law, including specific provisions for safety, is changed.
pl	Bowiem przepisy prawa, w tym szczegółowe przepisy dotyczące bhp, ulegają zmianie.

en	Analysis of safety should be the basis for future action, namely prevention, and the statistics are only an ancillary element to develop a plan of corrective action.
pl	Analiza stanu bhp ma być podstawą działań przyszłościowych, czyli prewencyjnych, a statystki są tylko elementem pomocniczym do opracowania planu działań korygujących.

en	Analysis of safety is aimed at:
pl	Analiza stanu BHP ma na celu umożliwienie:

en	 assessing the implementation of employers obligations (and staff in charge of employees and other function persons) in the field of safety,
pl	 oceny realizacji obowiązków pracodawcy (oraz osób kierujących pracownikami i innych osób funkcyjnych) w dziedzinie BHP,

en	 design and implementation of corrective and preventive action,
pl	 zaprojektowania i wprowadzenia działań korygujących i prewencyjnych,

en	 evaluation of the effectiveness of safety actions.
pl	 oceny skuteczności realizacji zadań służby BHP.

en	Scope and aim of this thesis
pl	Cel i zakres pracy

en	The aim of this thesis is to provide the most accurate and objective evaluation of health and safety as well as risk analysis in the work of professional miners (powder men) in KWK BORYNIA.
pl	Celem pracy było przedstawienie jak najbardziej rzetelnej i obiektywnej oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz analizy ryzyka zawodowego na stanowisku pracy górnik strzałowy w KWK Borynia.

en	The thesis presents the characteristics and activities of the mine, and it discusses the various risks occurring in the workplace.
pl	W pracy przedstawiono charakterystykę i zakres działalności kopalni oraz omówiono poszczególne zagrożenia występujące w zakładzie pracy.

en	Besides, a thorough safety assessment based on analysis of accidents at work and occupational morbidity was carried out.
pl	Ponadto dokonano szczegółowej oceny stanu BHP w oparciu o analizy wypadkowości przy pracy i zachorowalności zawodowej.

en	The author also made the risk assessment in the workplace of powder man with two methods: PN-N-18002, and Score Risk.
pl	Przeprowadzono także ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku pracy górnik strzałowy dwiema metodami: PN-N-18002 oraz Score Risk.

en	Summary and conclusions.
pl	Podsumowanie i wnioski.

en	In the analyzed period between 2005 and 2009 in KWK BORYNIA, there were 294 accidents including 285 soft, 4 hard and 5 death ones.
pl	W analizowanym okresie trwającym od roku 2005 do roku 2009 w KWK Borynia miały miejsce 294 wypadki w tym 285 lekkich, 4 ciężkie i 5 śmiertelnych.

en	In 2005-2007, we can observe a constant level of accidents, in 2008, there is an increase of fatal accidents because of the explosion of methane gas, which contributed to the death of four persons.
pl	W latach 2005-2007 mamy do czynienia ze stałym poziomem liczby wypadków, w 2008 roku następuje wzrost wypadków śmiertelnych, czego przyczyną był wybuch metanu, który przyczynił się do śmierci 4 osób.

en	The year 2009 is characterized by large, in comparison to previous years, decrease of accident, resulting from taking appropriate action to improve safety.
pl	Rok 2009 charakteryzuje się znacznym w porównaniu do lat poprzednich spadkiem wypadkowości, wynikającym z podejmowania właściwych działań w celu poprawy stanu bezpieczeństwa pracy.

en	In this thesis, I made the risk assessment of powder man (miner).
pl	W pracy dokonałem oceny ryzyka zawodowego na stanowisku górnik strzałowy.

en	To do so, I used two diagnostic procedures: first one according to the PN-N-18002 Guidelines and second one by the method of Score Risc.
pl	W tym celu posłużyłem się dwiema procedurami diagnostycznymi: według wytycznych PN-N-18002 oraz według metody Score Risc.

en	Both methods showed an unacceptable level in the following risk factors:
pl	W obydwu metodach wspólnie stwierdzono niedopuszczalny poziom w następujących czynnikach zagrożenia:

en	dusts hazardous to health,
pl	pyły szkodliwe dla zdrowia,

en	audible noise,
pl	hałas słyszalny,

en	railway accidents,
pl	najechanie, przyciśnięcie taborem przewozu kołowego,

en	explosive material shooting,
pl	postrzelenie materiałem wybuchowym,

en	electric shock,
pl	porażenie prądem elektrycznym,

en	bumping into the moving parts of machinery and equipment,
pl	kontakt (pochwycenie) z ruchomymi elementami maszyn i urządzeń ,

en	inflammation or explosion of methane,
pl	zapalenie lub wybuch metanu,

en	inflammation, an explosion of coal dust,
pl	zapalenie, wybuch pyłu węglowego,

en	error or improper execution of activities,
pl	błąd lub niewłaściwe wykonanie czynności,

en	ventilation risks
pl	zagrożenia wentylacyjne

en	The results of professional risk assessment (regardless of the accepted method for estimating the risk) are a key element in the management of professional health safety because the decisions about certain safeguards are made on their basis.
pl	Wyniki oceny ryzyka zawodowego (niezależnie od przyjętego sposobu szacowania ryzyka) są zasadniczym elementem w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy gdyż na ich podstawie podejmuje się decyzję o zastosowaniu określonych środków bezpieczeństwa.

en	Agreement on assignment of claims
pl	Umowa cesji wierzytelności

en	concluded between:
pl	zawarta pomiędzy:

en	1. Business name: POLKO TECH Sp. z o.o.
pl	1. Nazwa firmy: POLKO TECH Sp. z o.o.

en	identification number of organization 200186240
pl	numer identyfikacyjny 200186240

en	NIP (Tax Identification Number) PL5441503885
pl	NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej) PL5441503885

en	with the seat: 68C Baciki Srednie, Siemiatycze, 17-300, Poland
pl	z siedzibą w: 68C Baciki Srednie, Siemiatycze, 17-300, Polska

en	documentation of which is stored in District Court n Bialystok, XII Department of National Court Registry, registered in Entrepreneurs Registry with KRS no 0000298908
pl	zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego oraz w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000298908

en	represented by Zbigniew Thyminski, President of the Board
pl	reprezentowana przez Zbigniewa Thymińskiego, Prezesa Zarządu

en	called hereinafter "POLKO TECH Sp. z o.o." or "contractual party"
pl	zwana dalej "POLKO TECH Sp. z o.o." lub "stroną umowy"

en	2. Business name: Spoldzieczy Bank Rozwoju
pl	2. Nazwa firmy: Spoldzieczy Bank Rozwoju

en	NIP (Tax Identification Number): 7220002565
pl	NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej): 7220002565

en	with the seat: ul. Kardynala Stefana Wysynskiego 3, 18-210 Szepietowo, Poland
pl	z siedzibą w: ul. Kardynala Stefana Wyszynskiego 3, 18-210 Szepietowo, Polska

en	registered in District Court in Bialystok , XII Department of Natioal Court Registry with KRS no.
pl	zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego oraz w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000108786,

en	0000108786 Branch in Szepietowo, ul. Kardynala Stefana Wyszynskiego 3, 18-210 Szepietowo represented by Jolanta Zawadzka, vice-president of the Board Katarzyna Wyszynska, proxy of the Board
pl	Oddział w Szepietowie, ul. Kardynala Stefana Wyszynskiego 3, 18-210 Szepietowo reprezentowana przez Jolantę Zawadzką, wiceprezes zarządu oraz Katarzynę Wyszynską, pełnomocnika zarządu

en	called hereinafter "Spoldzieczy Bank Rozwoju" or "contractual party"
pl	zwana dalej "Spoldzieczy Bank Rozwoju" lub "stroną umowy"

en	("POLKO TECH Sp. z o.o." and "Spoldzieczy Bank Rozwoju" together as
pl	("POLKO TECH Sp. z o.o." oraz "Spoldzieczy Bank Rozwoju" łącznie jako

en	 "Contractual parties")
pl	 "Strony umowy")

en	Article 1
pl	Artykuł 1

en	Preamble
pl	Preambuła

en	1. POLKO TECH Sp. z o.o. and HANIL E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA s.r.o., with the seat Areál ZŤS 924, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovakia concluded the Contract for the supply of goods from 13rd of January 2010 (further only "The Commercial Contract").
pl	1. Firma POLKO TECH Sp. z o.o. oraz firma HANIL E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA s.r.o, z siedzibą w Areál ZŤS 924, 018 41 Dubnica nad Váhom, Słowacja, zawarły umowę na dostawę towarów z dnia 13-tego stycznia 2010 roku (zwaną dalej "umową handlową").

en	HANIL E-HWA is obligated to pay to POLKO TECH Sp. z o.o. the amount 1 189 732,60 EUR.
pl	Firma Hanil E-HWA jest zobowiązana do zapłaty na rzecz Polko TECH Sp. z o.o. kwoty w wysokości 1 189 732,60 EUR.

en	This claim of POLKO TECH Sp. z o.o. represents unpaid invoices specified in attachment num. 1 of this Agreement for the delivered goods based on the Commercial Contract.
pl	Powyższa kwota należna firmie Polko TECH Sp. z o.o. wynika z niezapłaconych faktur wyszczególnionych w załączniku numer 1 do niniejszej umowy za dostarczone towary na podstawie Umowy Handlowej.

en	2. POLKO TECH Sp. z o.o. declare that POLKO TECH Sp. z o.o. is obligated to pay to HANIL E-HWA the amount 797 449,64 EUR.
pl	2. POLKO TECH Sp. z o.o. oświadcza, że Polko Tech Sp. z o.o. zobowiązana jest do zapłaty na rzecz Hanil E-HWA kwotę w wysokości 797 449,64 EUR.

en	This claim of HANIL E-HWA represents unpaid invoices specified in attachment num. 2 of this Agreement.
pl	Powyższa kwota należna firmie Hanil E-HWA wynika z niezapłaconych faktur wyszczególnionych w załączniku numer 2 do niniejszej umowy.

en	3. POLKO TECH Sp. z o.o. and Spoldzieczy Bank Rozwoju concluded the Debt transfer agreement from 6th of July 2012 (futher only "the Debt transfer agreement").
pl	3. POLKO TECH Sp. z o.o. oraz Spoldzieczy Bank Rozwoju zawarły umowę dotyczącą przeniesienia wierzytelności z dnia 06 lipca 2012 (zwaną dalej "umowa przeniesienia wierzytelności").

en	Based on the Debt transfer agreement POLKO TECH Sp. z o.o. made for Spoldzieczy Bank Rozwoju irrevocable transfer of debt accrued for POLKO TECH Sp. z o.o. in relation to HANIL E-HWA for Commercial Contract in order to secure the debt of Spoldzieczy Bank Rozwoju resulting from the Agreement for credit on current account no 0-PG/RB/6826/44/2012 of 6th July 2012.
pl	Na podstawie umowy przeniesienia wierzytelności firma Polko TECH Sp. z o.o. dokonała nieodwołalnego przelewu na rachunek Spoldzieczego Banku Rozwoju należności należnych firmie Polko TECH Sp. z o.o. w stosunku do E-HWA Hanil z tytułu umowy handlowej, w celu zabezpieczenia wierzytelności Spoldzieczego Banku Rozwoju wynikających z Umowy kredytowej na rachunku bieżącym nr 0-PG/RB/6826/44/2012 z dnia 06 lipca 2012.

en	4. POLKO TECH Sp. z o.o. and Spoldzieczy Bank Rozwoju declare that, POLKO TECH Sp. z o.o. transferred also its claim, specified in point 1 Article 1 of this Agreement, based on the Debt transfer agreement to Spoldzieczy Bank Rozwoju (further only "the claim") and Spoldzieczy Bank Rozwoju is the exclusive owner of the claim specified in attachment num. 1 of this Agreement.
pl	4. POLKO TECH Sp. z o.o. oraz Spoldzieczy Bank Rozwoju deklarują, że firma POLKO TECH Sp. z o.o. przekazała również swoje wierzytelności, określone w punkcie 1 Artykułu 1 niniejszej umowy, na podstawie umowy o przeniesieniu wierzytelności na rzecz Spoldzieczego Banku Rozwoju (zwaną dalej "wierzytelnością") oraz Spoldzieczy Bank Rozwoju jest wyłącznym właścicielem wierzytelności określonej w załączniku numer 1 do niniejszej umowy..

en	Article 2
pl	Artykuł 2

en	Subject of the agreement
pl	Przedmiot umowy

en	1. Spoldzieczy Bank Rozwoju as the Cessor undertakes to assign back the claim specified in attachment num. 1 of his Agreement to POLKO TECH Sp. z o.o. as Assignee at the date of signature of this Agreement.
pl	1. Spoldzieczy Bank Rozwoju jako Cedent zobowiązuje się do dokonania ponownej cesji wierzytelności określonej w załączniku numer 1 do niniejszej umowy na rzecz Polko TECH Sp. z o.o. jako Cesjonariusza w dniu podpisania niniejszej umowy.

en	Article 3
pl	Artykuł 3

en	The assignment the claim
pl	Cesja wierzytelności

en	1. Spoldzieczy Bank Rozwoju as the Cessor assign back the claim specified in attachment num. 1 of this Agreement to POLKO TECH Sp. z o.o. as the Assignee.
pl	1. Spoldzieczy Bank Rozwoju jako Cedent dokonuje ponownej cesji wierzytelności określonych w załączniku numer 1 do niniejszej umowy na rzecz Polko TECH Sp. z o.o. jako Cesjonariusza.

en	2. POLKO TECH Sp. z o.o. and Spoldzieczy Bank Rozwoju agree that this Agreement change §3 of Debt transfer agreement.
pl	2. POLKO TECH Sp. z o.o. oraz Spoldzieczy Bank Rozwoju wyrażają zgodę aby niniejsza umowa dokonała zmiany § 3 umowy o przeniesieniu wierzytelności.

en	3. Spoldzieczy Bank Rozwoju agree, that POLKO TECH Sp. z o.o. will set off the claim specified in attachment num. 1 of this Agreement against claim of HANIL E-HWA specified in point 2 Article 1 of this Agreement after concluding this agreement.
pl	3. Spoldzieczy Bank Rozwoju wyraża zgodę aby firma POLKO TECH Sp. z o.o. dokonała potrącenia wierzytelności określonych w załączniku numer 1 do niniejszej umowy wobec wierzytelności Hanil E-HWA o których mowa w punkcie 2 Artykułu 1 niniejszej umowy po zawarciu niniejszej umowy.

en	Article 4
pl	Artykuł 4

en	General provisions
pl	Postanowienia ogólne

en	1. This agreement is effective from the day when will be signed by both Contractual parties.
pl	1. Niniejsza umowa obowiązuje od dnia podpisania przez obie strony umowy.

en	2. The agreement was executed in three identical copies, one for each contractual party and third for HANIL E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA s.r.o., with the seat Areal ZŤS 924, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovakia.
pl	2. Umowa została zawarta w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej strony umowy, oraz trzeci egzemplarz dla HANIL E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA s.r.o. z siedzibą w Areal ZŤS 924, 018 41 Dubnica nad Váhom na Słowacji.

en	POLKO TECH Sp. z o.o. is obligated to deliver original of this Agreement to HANIL E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA s.r.o. and inform them about transfer back the claim specified in attachment num. 1 of this Agreement.
pl	Firma POLKO TECH Sp. z o.o. zobowiązana jest dostarczyć oryginał niniejszej umowy firmie HANIL E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA s.r.o oraz poinformować o przeniesieniu wierzytelności określonych w załączniku numer 1 do niniejszej umowy.

en	3. The Contractual parties declare that they have read this agreement through prior to its execution and the agreement is made upon mutual negotiations, as a free act and deed, and not under duress.
pl	3. Strony umowy oświadczają, że przeczytały niniejszą umowę przed jej wykonaniem oraz, że niniejsza umowa jest owocem wspólnych negocjacji, jako wolny akt i czyn, oraz, że nie została podpisana pod jakimkolwiek przymusem.

en	In witness whereof the Contractual parties attach their signatures below.
pl	Na dowód czego strony umowy złożyły swoje podpisy poniżej.

en	AGREEMENT
pl	UMOWA

en	General Directorate for National Roads and Motorways, with its business seat at ul.
pl	Niniejsza umowa sporządzona została w Warszawie dnia 14.11.2008 r. pomiędzy:

en	Zelanzna 59, 00-848 Warsaw (hereinafter referred to as the "Employer")
pl	Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą przy ul. Żelazna 59, 00-848 Warszawa (w dalszej treści umowy zwaną „Zamawiającym")

en	represented by:
pl	reprezentowaną przez :

en	1. Magdalena Jaworska - Deputy General Director for National Roads and Motorways
pl	1. Magdalenę Jaworską - Zastępcę Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

en	2. Teresa Mierzejewska - Chief Accountant and
pl	2. Teresę Mierzejewską-Główną Księgową oraz

en	Alcatel-Lucent Poland Sp. z o. o. based in Warsaw, 02-697, W. Rzymowskiego 53 street,
pl	Alcatel-Lucent Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-697, ul. W. Rzymowskiego 53

en	Thaies Alenia Space ETCA SA based in Belgium, Rue Chapelle Beaussart, 101, B-6032 Mont-sur-Marchienne
pl	Thaies Alenia Space ETCA S.A. z siedzibą w Belgii, rue Chapelle Beaussart, 101, B-6032 Mont-sur- Marchienne

en	Thaies Transportation Systems SA headquartered in France, BP 57-91229 Bretigny-sur-Orge, Cedex (hereinafter referred to as the "Contractor")
pl	Thaies Transportation Systems S.A. z siedzibą we Francji, BP 57-91229 Bretigny-sur- Orge, Cedex (zwanymi dalej Wykonawcą)

en	represented by the attorney of the Contractor:
pl	reprezentowanymi przez pełnomocnika Wykonawcy:

en	Alcatel-Lucent Poland Sp. z o. o. headquartered in Warsaw, 02-697, Rzymowskiego 53 street, represented by:
pl	Alcatel-Lucent Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, 02-697, ul. W. Rzymowskiego 53, reprezentowaną przez:

en	Andrzej Dulka - The President of the Board
pl	Andrzeja Dulkę -- Prezesa Zarządu

en	Krzysztof Dzuba - Board Member
pl	Krzysztofa Dzubę - Członka Zarządu

en	On the basis of the procedure of order under the Competitive Dialogue according to the letter of the President of the Public Procurement Office No UZP/DKD/AD/236426/22040/08 dated 11.03.2008, the Employer orders and the Contractor undertakes to carry out the Works referred to as the adjustment of the A2 motorway, Section Konin - Strykow to the standards of the toll motorway that is to design and implement any of the works, completion and providing all equipment necessary to meet the Employer's Requirements, putting into operation and ensuring the smooth operation:
pl	Na podstawie procedury udzielenia zamówienia w trybie Dialogu Konkurencyjnego zgodnie z pismem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych Nr UZP/DKD/AD/236426/22040/08 z dnia 3.11.2008 roku, Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Robót zwanych jako dostosowanie autostrady A2, odcinek Kon i n-S tryków do standardów autostrady płatnej tj. do zaprojektowania, realizacji wszelkich robót, ukończenia oraz dostarczenia wszelkich urządzeń koniecznych dla spełnienia Wymagań Zamawiającego, oddania w użytkowanie i zapewnienia sprawnego działania:

en	CONTRACT
pl	UMOWA

en	This contract was drawn up in Warsaw on 14.11.2008, between:
pl	Niniejsza umowa sporządzona została w Warszawie dnia 14.11.2008 r. pomiędzy:

en	General Directorate for National Roads and Motorways, having its registered office at ul. Żelazna 59, 00-848 Warsaw (hereinafter referred to as "the Client")
pl	Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą przy ul. Żelazna 59, 00-848 Warszawa (w dalszej treści umowy zwaną „Zamawiającym")

en	represented by:
pl	reprezentowaną przez :

en	1. Magdalena Jaworska - Deputy General Director of National Roads and Motorways
pl	1. Magdalenę Jaworską - Zastępcę Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

en	2. Teresa Mierzejewska- Chief Accountant and
pl	2. Teresę Mierzejewską-Główną Księgową oraz

en	Alcatel-Lucent Polska Sp. z o.o., having its registered office in Warsaw, 02-697, ul. W. Rzymowskiego 53
pl	Alcatel-Lucent Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-697, ul. W. Rzymowskiego 53

en	Thaies Alenia Space ETCA S.A., having its registered office in Belgium, rue Chapelle Beaussart, 101, B-6032 Mont-sur- Marchienne
pl	Thaies Alenia Space ETCA S.A. z siedzibą w Belgii, rue Chapelle Beaussart, 101, B-6032 Mont-sur- Marchienne

en	Thaies Transportation Systems S.A., having its registered office in France, BP 57-91229 Bretigny-sur- Orge, Cedex (hereinafter referred to as "the Contractor")
pl	Thaies Transportation Systems S.A. z siedzibą we Francji, BP 57-91229 Bretigny-sur- Orge, Cedex (zwanymi dalej Wykonawcą)

en	represented by the attorney of the Contractor:
pl	reprezentowanymi przez pełnomocnika Wykonawcy:

en	Alcatel-Lucent Polska Sp. z o. o., having its registered office in Warsaw, 02-697, ul. W. Rzymowskiego 53, represented by:
pl	Alcatel-Lucent Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, 02-697, ul. W. Rzymowskiego 53, reprezentowaną przez:

en	Andrzej Dulka -- Board Member
pl	Andrzeja Dulkę -- Prezesa Zarządu

en	Krzysztof Dzuba - Board Member
pl	Krzysztofa Dzubę - Członka Zarządu

en	/
pl	/

en	/
pl	/

en	Following the order award procedure under the Competitive Dialogue, in accordance with letter of the President of the Public Procurement Office No. UZP/DKD/AD/236426/22040/08 of 3.11.2008, the Client entrusts and the Contractor undertakes to perform Works referred to as the adjustment of A2 Motorway, section: Konin-Stryków, to the standards of a toll motorway, that is to design and perform any works, , complete and provide any equipment necessary to meet the Client's requirements, put into operation and ensure efficient operation:
pl	Na podstawie procedury udzielenia zamówienia w trybie Dialogu Konkurencyjnego zgodnie z pismem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych Nr UZP/DKD/AD/236426/22040/08 z dnia 3.11.2008 roku, Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Robót zwanych jako dostosowanie autostrady A2, odcinek Kon i n-S tryków do standardów autostrady płatnej tj. do zaprojektowania, realizacji wszelkich robót, ukończenia oraz dostarczenia wszelkich urządzeń koniecznych dla spełnienia Wymagań Zamawiającego, oddania w użytkowanie i zapewnienia sprawnego działania:

en	Chapter 1 GENERAL TERMS
pl	Rozdział 1 WARUNKI OGÓLNE

en	The Works being the subject matter of this Contract will be performed in accordance with the TERMS OF A CONTRACT FOR EQUIPMENT, CONSTRUCTION AND DESIGN for electrical and mechanical works, and construction and engineering works designed by the Contractor, first English edition of 1999, issued by the International Federation of Consulting Engineers {Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Switzerland and first English - Polish edition of 1999.
pl	Roboty będące przedmiotem niniejszego Kontraktu będą wykonane zgodnie z WARUNKAMI KONTRAKTU NA URZĄDZENIA I BUDOWĘ Z PROJEKTOWANIEM dla robót elektrycznych i mechanicznych oraz robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Wykonawcę, pierwsze wydanie w języku angielskim 1999 opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów {Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils -- FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria, oraz pierwsze wydanie angielsko-polskie 1999.

en	It is believed that the Contractor has and has become acquainted with the above version of TERMS OF A CONTRACT FOR EQUIPMENT, CONSTRUCTION AND DESIGN for electrical and mechanical works, and construction and engineering works designed by the Contractor, (Part Ï of the General Terms) and, at the request of the Client, will present a copy thereof, signed by person or persons authorized to sign the Contract.
pl	Uważa się, że Wykonawca posiada i zaznajomił się z wymienioną wersją WARUNKÓW KONTRAKTU NA URZĄDZENIA I BUDOWĘ Z PROJEKTOWANIEM dla robót elektrycznych i mechanicznych oraz robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Wykonawcę, (Część Ï Warunki Ogólne) i, na żądanie Zamawiającego, przedstawi jej kopię, podpisaną przez osobę lub osoby uprawnione do podpisania Kontraktu.

en	/
pl	/

en	4 //
pl	4 //

en	Chapter 2
pl	Rozdział 2

en	SPECIFIC TERMS OF CONTRACT
pl	SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU

en	1. General provisions CI.
pl	1. Postanowienia ogólne KI.

en	1.1.1.1 Contract
pl	1.1.1.1 Kontrakt

en	From the first sentence, words "Letter of Acceptance" are deleted.
pl	W pierwszym zdaniu skreśla się słowa „List Akceptujący".

en	CI.1.1.1.2 Contract Deed
pl	KI. 1.1.1.2 Akt Umowy

en	The definition obtains the following wording:
pl	Definicja otrzymuje następujące brzmienie:

en	 "Contract Deed" refers to the document referenced as "Contract" signed by the Client and the Contractor according to Article 94 of the Act of Public Procurement Law as the outcome of the public order placement procedure.
pl	„Akt Umowy" oznacza dokument oznaczony jako „Umowa" podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę zgodnie z art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako rezultat postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

en	Cl.
pl	Ki.

en	1.1.1.3 Letter of Acceptance
pl	1.1.1.3 List Akceptujący

en	The first sentence will be deleted and replaced by the following: "Letter of Acceptance will not be issued".
pl	Usunąć pierwsze zdanie i zastąpić je następującym: "List Akceptujący nie będzie wystawiany".

en	CI.
pl	KI.

en	1.1.1.5 Client's Requirements
pl	1.1.1.5 Wymagania Zamawiającego

en	At the end of the first sentence the following words are added: "including the Functional and Utilization Program."
pl	Na końcu pierwszego zdania dodaje się słowa: „w tym Program Funkcjonalno- Użytkowy."

en	CI.
pl	KI.

en	1.1.3.1 Reference Date
pl	1.1.3.1 Data Odniesienia

en	The words "from the last date for submission of the Offer" are deleted and replaced by the following "from the date of submission of the final offer".
pl	Skreśla się słowa „od najpóźniejszej daty na przedłożenie Oferty" i wprowadza się w to miejsce następującą treść „od daty złożenia oferty ostatecznej".

en	After Clause 1.1.6.9 new clauses are added:
pl	Po klauzuli 1.1.6.9 dodaje się następujące nowe klauzule:

en	CI.
pl	KI.

en	1.1.3.10 Quality Guarantee Period A new Clause is introduced, as follows:
pl	1.1.3.10 Okres Gwarancji Jakości Robót Wprowadza się nową klauzulę o następującej treści:

en	The Works Quality Guarantee Period means the period to report defects in the Works or any Section (depending on the case) according to Subclause 11.12 [Removal of defects within the Quality Guarantee Quality], as it has been stated in the Appendix to the Offer (with each prolongation according to Subclause 11.13 (Prolongation of the Quality Warranty Period], calculated from the date of the expiry of the Defects Notification Period, during which disclosed defects may be reported by the Client to the Contractor, and the Contractor will be obliged, and hereby undertakes to remove them.
pl	Okres Gwarancji Jakości Robót oznacza okres na zgłaszanie wad w Robotach lub jakimś Odcinku (w zależności od przypadku) wg Subklauzuli 11.12 [Usunięcie Wad w Okresie Gwarancji Jakości], tak jak został podany w Załączniku do Oferty ( z każdym przedłużeniem według Subklauzuli 11.13 (Przedłużenie Okresu Gwarancji Jakości], obliczony od daty wygaśnięcia Okresu Zgłaszania Wad, w czasie którego ujawnione wady mogą być zgłaszane przez Zamawiającego do Wykonawcy, a Wykonawca będzie zobowiązany, i niniejszym podejmuje się ich usunięcia. KI.

en	CI.1.1.3.11 Support and Maintenance Period A new Clause is introduced, as follows:
pl	1.1.3.11 Okres Wsparcia i Utrzymania Wprowadza się nową klauzulę o następującej treści:

en	The Support and Maintenance Period means a period in which the Contractor performs obligations resulting from Appendix J to the Functional and Utilization Program.
pl	Okres Wsparcia i Utrzymania oznacza okres świadczenia przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z Załącznika J do Programu Funkcjonalno - Użytkowego.

en	The Contractor will perform those obligations for the period specified in the Appendix to the Offer.
pl	Wykonawca będzie wykonywał te zobowiązania przez okres określony w Załączniku do Oferty.

en	CI.
pl	KI.

en	1.1.4.1. Accepted Contractual Price
pl	1.1.4.1. Zaakceptowana Cena Kontraktowa

en	Words "in the Letter of Acceptance" are changed to "in the Contract".
pl	Słowa 'w Liście Akceptującym" zmienia się na "w Umowie".

en	CI.
pl	KI.

en	1.1.4.6 Foreign Currency
pl	1.1.4.6 Waluta Obca

en	This Clause is not applicable.
pl	Klauzula ta nie będzie miała zastosowania. KI.

en	CI.1.1.4.8 Local Currency
pl	1.1.4.8 Waluta Miejscowa

en	The definition obtains the following wording:
pl	Definicja otrzymuje następujące brzmienie:

en	 "Local Currency" means Polish zloty (PLN).
pl	„Waluta Miejscowa" oznacza złoty polski (PLN).

en	CI.
pl	KI.

en	1.1.4.11 Retained Amount This Clause is not applicable.
pl	1.1.4.11 Kwota Zatrzymana Klauzula ta nie ma zastosowania.

en	CI 1.1.6.2 Country
pl	Kil.1.6.2 Kraj

en	The definition is worded as follows: "Country" refers to the Republic of Poland.
pl	Definicja otrzymuje następujące brzmienie: „Kraj" oznacza Rzeczpospolitą Polską.

en	CI.
pl	KI.

en	1.1.6.3 Client's Equipment This Clause is not applicable.
pl	1.1.6.3 Sprzęt Zamawiającego Klauzula ta nie ma zastosowania.

en	CI.
pl	KI.

en	1.1.6.6 Performance Bond The definition obtains the following wording:
pl	1.1.6.6 Zabezpieczenie Wykonania Definicja otrzymuje następujące brzmienie:

en	 "Performance Bond" means due contract performance bond according to Articles from 147 to 151 of the Act - Public Procurement Law, pursuant to Subclause 4.2 [Performance Bond].
pl	„Zabezpieczenie wykonania" oznacza zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z art. od 147 do 151 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wg Subklauzuli 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania].

en	CI.
pl	KI.

en	1.1.6.10 Building Log
pl	1.1.6.10 Dziennik Budowy

en	Means document entitled Building Log provided to the Contractor by the Client.
pl	Oznacza dokument zatytułowany Dziennik Budowy dostarczony Wykonawcy przez Zamawiającego.

en	The Building Log is to be stored by the Contractor on the Building Site and used in accordance with requirements of the Polish Building Law.
pl	Dziennik Budowy ma być przechowywany przez Wykonawcę na Placu Budowy i używany zgodnie z wymogami polskiego Prawa Budowlanego.

en	CI.
pl	KI.

en	1.1.6.11 Building permit
pl	1.1.6.11 Pozwolenie na budowę

en	Means an administrative decision permitting starting and conducting construction works in accordance with the Building Law, which is to be obtained by the Contractor.
pl	Oznacza decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy zgodnie z Prawem Budowlanym, którą zobowiązany jest uzyskać Wykonawca.

en	CI.
pl	KI.

en	1.1.6.13 Quality Assurance Program
pl	1.1.6.13 Program Zapewnienia Jakości

en	Means a program of actions necessary for ensuring quality according to the Client's Requirements.
pl	Oznacza program przedsięwzięć niezbędnych dla zapewnienia jakości wg Wymagań Zamawiającego.

en	CI.
pl	KI.

en	1.1.6.14 Building Law
pl	1.1.6.14 Prawo Budowlane

en	Means the Act of 7 July 1994- Building Law, as amended, with executive acts (hereinafter referred to as the Building Law).
pl	Oznacza Ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, wraz z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi (zwane dalej Prawo Budowlane).

en	CI.
pl	KI.

en	1.1.6.15 Public Procurement Law
pl	1.1.6.15 Prawo Zamówień Publicznych

en	Means the Act of 29 January 2004 - Public Procurement Law, along with executive acts (referred to as Public Procurement Law).
pl	Oznacza Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, wraz z aktami wykonawczymi (zwane dale PZP).

en	CI.
pl	KI.

en	1.3 Messages
pl	1.3 Komunikaty

en	Third paragraph is added:
pl	Dodaje się trzeci akapit:

en	 "Any entries in the Building Log required by the Act - Building Law will be treated as Messages issued in writing as defined by this Condition."
pl	„Wszelkie wpisy do Dziennika Budowy wymagane ustawą Prawo budowlane będą traktowane jako Komunikaty wystawione na piśmie w rozumieniu niniejszego Warunku."

en	CI.
pl	KI.

en	1.5 Priority of documents The Clause obtains the following wording:
pl	1.5 Kolejność pierwszeństwa dokumentów Klauzula otrzymuje następujące brzmienie:

en	For the purposes of interpretation, any documents forming the Contract shall have priority in accordance with the following order:
pl	Do celów interpretacji dokumenty tworzące Kontrakt będą miały pierwszeństwo zgodnie z następującą kolejnością:

en	1. Contract,
pl	1. Umowa,

en	2. Specific Terms of Contract,
pl	2. Szczególne Warunki Kontraktu,

en	3. General terms according to "Terms of a Contract for Equipment, Construction and Design of Electric and Mechanical Equipment as well as for Construction and Engineering Works Designed by the Contractor".
pl	3. Warunki ogólne wg „Warunków kontraktu na urządzenia i budowę z projektowaniem dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Wykonawcę".

en	Translation of edition F1DIC 1999,
pl	Tłumaczenie wydania F1DIC 1999,

en	4. Terms of Reference together with any appendices, in particular Client's Requirements,
pl	4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, a w szczególności Wymagania Zamawiającego,

en	5. Offer together with any appendices.
pl	5. Oferta wraz z Załącznikami.

en	If the documents include any conflict or discrepancy, the Engineer shall issue necessary clarification or command.
pl	Jeżeli w dokumentach znajdzie się jakaś sprzeczność lub rozbieżność, to Inżynier wyda konieczne wyjaśnienie lub polecenie.

en	CI.
pl	KI.

en	1.6 Contract Deed
pl	1.6 Akt Umowy

en	The first sentence of the Clause is deleted.
pl	Pierwsze zdanie klauzuli zostaje skreślone.

en	CI.
pl	KI.

en	1.7. Assignment.
pl	1.7 Cesja

en	The Clause shall have the following wording:
pl	Klauzula otrzymuje następujące brzmienie:

en	 " Without a written consent of the Client, the Contractor may not assign the Contract or any part of thereof, benefits arising from it or from the participation in it.
pl	 "Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego scedować Kontraktu lub jakiejkolwiek jego części, korzyści z niego lub udziału w nim.

en	When a consortium acts as the Contractor, the request for the consent to such assignment must be submitted by all members of the consortium".
pl	W przypadku, gdy w roli Wykonawcy występuje konsorcjum, wniosek o zgodę na powyższą cesję muszą skierować łącznie wszyscy członkowie konsorcjum".

en	CI.
pl	KI.

en	1.9 Errors in the Client's Requirements
pl	1.9 Błędy w Wymaganiach Zamawiającego

en	The first paragraph is deleted and replaced by the following:
pl	Skreśla się pierwszy akapit i wprowadza się w to miejsce następującą treść:

en	if, as a result of some error in the Client's Requirements which would not be detected by an experienced Contractor preserving due diligence when examining the Client's Requirements according to Subclause 5.1 [General design obligations], it is necessary to perform some additional works, and the Contractor provides to the Engineer such notification, in such case the Client may grant to the Contractor additional orders, not covered by the order and prolong the time according to Subclause 8.4 [ Prolongation of the Time Limit for Completion] in accordance with the procedure of the Public Procurement Law.
pl	jeżeli w wyniku jakiegoś błędu w Wymaganiach Zamawiającego, którego doświadczony Wykonawca zachowując należytą staranność nie wykryłby badając Wymagania Zamawiającego według Subklauzuli 5.1 [Ogólne zobowiązania projektowe] i zajdzie konieczność wykonania jakichś robót dodatkowych, Wykonawca da Inżynierowi takie powiadomienie, to w takim przypadku Zamawiający może udzielić Wykonawcy zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem oraz przyznać przedłużenie czasu wg Subklauzuli 8.4 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie] zgodnie z procedurą Prawa Zamówień Publicznych.

en	The value of additional orders granted under this Subclause and other subclauses assuming the possibility of granting such orders will not exceed 20% of the Accepted Contractual Price.
pl	Wartość zamówień dodatkowych udzielonych w ramach tej Subklauzuli i innych subklauzul przewidujących możliwość udzielenia takich zamówień nie przekroczy łącznie 20% Zaakceptowanej Ceny Kontraktowej.

en	In the second paragraph, the words "in subitems (a) and (b), referring to such an extent" are deleted.
pl	W drugim akapicie skreśla się słowa „w podpunktach (a) i (b) odnoszące się do tego zakresu".

en	2. Client
pl	2. Zamawiający

en	CI.
pl	KI.

en	2.1 Right of Access to the Construction Site. In the third paragraph item (b) shall be deleted.
pl	2.1 Prawo Dostępu do Placu Budowy W trzecim akapicie skreśla się podpunkt (b).

en	CI.
pl	KI.

en	2.2 Permits, licenses or approvals This Clause is not applicable.
pl	2.2 Pozwolenia, licencje lub zatwierdzenia Klauzula ta nie ma zastosowania.

en	CI.
pl	KI.

en	2.4 Client's organization of financing This Clause is not applicable.
pl	2.4 Organizacja finansowania przez Zamawiającego Klauzula ta nie ma zastosowania.

en	3. Engineer
pl	3. Inżynier

en	CI.
pl	KI.

en	3.1 Responsibilities and rights of the Engineer The third paragraph receives a new wording:
pl	3.1 Obowiązki i uprawnienia inżyniera Trzeci akapit otrzymuje nowe brzmienie:

en	 "the Engineer may use authorizations vested therein, as detailed in the Contract or obviously inferred from the Contract, the Engineer will obtain the Client's consent before starting any activities resulting from the following Terms:
pl	„inżynier może korzystać z upoważnień przynależnych inżynierowi, takich jak są one wyszczególnione w Kontrakcie lub w sposób oczywisty z Kontraktu wywnioskowane, inżynier uzyska uzgodnienie Zamawiającego przed podjęciem działań wynikających z następujących Warunków:

en	(a) CI.
pl	(a) KI.

en	3.2. Delegation by the Engineer.
pl	3.2 Delegowanie przez Inżyniera

en	(b) CI.
pl	(b) KI.

en	4.4. Subcontractors.
pl	4.4 Podwykonawcy

en	(c) CI.
pl	(c) KI.

en	6.8. Contractor's Management.
pl	6.8 Kierownictwo Wykonawcy

en	(d) CI.
pl	(d) KI.

en	8.4. Prolonged Time for Completion.
pl	8.4 Przedłużenie Czasu na Ukończenie

en	(e) CI.
pl	(e) KI.

en	8.8. Suspension of work.
pl	8.8 Zawieszenie pracy

en	(f) CI.
pl	(f) KI.

en	13.1. Right to introduce changes.
pl	13.1 Prawo do zmieniania

en	(g) CI.
pl	(g) KI.

en	13.7. Corrections arising from changes in the legal condition.
pl	13.7 Korekty wynikające ze zmian stanu prawnego

en	(h) CI.
pl	(h) KI.

en	17.4. Results of hazards constituting the risk of the Client.
pl	17.4 Skutki zagrożeń stanowiących ryzyko Zamawiającego

en	(i) CI.
pl	(i) KI.

en	20.1. Contractor's claims.
pl	20.1 Roszczenia Wykonawcy

en	The Client undertakes not to impose any further constraints on the Engineer's authorizations, without prior agreement with the Contractor.
pl	Zamawiający zobowiązuje się nie nakładać dalszych ograniczeń na upoważnienia Inżyniera, bez uzgodnienia z Wykonawcą.

en	If, as a result of delay in obtaining
pl	Jeżeli, na skutek opóźnienia w uzyskaniu

en	8 the Client's agreement, the Engineer is delayed in presentation of their stand to the Contractor with regard to time limit as stipulated in the Contract, the Contractor will be authorized to prolong the Time Limit for Completion, if the completion is or is expected to be delayed."
pl	8 uzgodnienia Zamawiającego, inżynier opóźni się w przedstawieniu swojego stanowiska Wykonawcy w stosunku do terminów przewidzianych w Kontrakcie, Wykonawca będzie uprawniony do przedłużenia Czasu na Ukończenie, jeśli ukończenie jest lub przewiduje się, że będzie opóźnione."

en	CI.
pl	KI.

en	3.4 Replacement of the Engineer
pl	3.4 Zastąpienie Inżyniera

en	In the first sentence word "42" is replaced by word "14".
pl	W pierwszym zdaniu wyraz „42" zastępuje się wyrazem „14".

en	4. The Contractor
pl	4. Wykonawca

en	CI.
pl	KI.

en	4.1. General obligations of the Contractor The second paragraph is introduced, as follows:
pl	4.1 Ogólne zobowiązania Wykonawcy Wprowadza się nowy drugi akapit o następującej treści:

en	The Contractor will perform obligations arising from Appendix J to the Functional and Utilization Program during the Support and Maintenance Period, specified in the Appendix to the Offer.
pl	Wykonawca będzie wykonywał zobowiązania wynikające z Załącznika J do Programu Funkcjonalno-Użytkowego w Okresie Wsparcia i Utrzymania określonym w Załączniku do Oferty.

en	After the fifth (now six) paragraph, subsequent paragraphs are added, as follows:
pl	Po piątym (obecnie szóstym) akapicie dodaje się kolejne akapity o brzmieniu:

en	The Contractor is not allowed to cut off utilities (electricity, water, gas and other utilities) without consent of the Engineer.
pl	Wykonawcy nie wolno dokonać odcięcia mediów (elektryczność, woda, gaz i inne media) bez zgody Inżyniera.

en	The Contractor will notify the Engineer in writing of cutting off any utilities, no later than 14 days before the intended commencement of these works.
pl	Wykonawca powiadomi Inżyniera na piśmie o odcięciu mediów nie później niż na 14 dni przed planowanym przystąpieniem do tych prac.

en	If the Engineer does not give consent within 14 days following the receipt of notification, the Contractor will be authorized to prolong the Time Limit for Completion, if the completion is or is expected to be delayed.
pl	Jeśli Inżynier nie wyrazi zgody w ciągu 14 dni od otrzymania powiadomienia, to Wykonawca będzie uprawniony do przedłużenia Czasu na Ukończenie, jeśli ukończenie jest lub przewiduje się, że będzie opóźnione.

en	CI.
pl	KI.

en	4.2 Performance Bond
pl	4.2 Zabezpieczenie wykonania

en	The content of the first paragraph and the first sentence of the second paragraph are deleted and replaced by first paragraph, as follows:
pl	Skreśla się treść pierwszego akapitu i pierwsze zdanie drugiego akapitu i wprowadza się pierwszy akapit o treści:

en	Before signing the Contract, the Contractor has provided accordingly the Performance Bond in the form and amount as specified in the Appendix to the Offer.
pl	Przed podpisaniem Umowy Wykonawca odpowiednio dostarczył Zabezpieczenie Wykonania w formie i wysokości określonej w Załączniku do Oferty.

en	The Performance Bond will be established in the proportions as specified in the Appendix to the Offer, as follows:
pl	Zabezpieczenie Wykonania będzie ustanowione w proporcjach określonych w Załączniku do Oferty w następujący sposób:

en	a) A part of the Performance Bond related to due performance of the Works will be 70% of the paid Performance Bond.
pl	a) Część Zabezpieczenia Wykonania związana z należytym wykonaniem Robót stanowić będzie 70% wniesionego Zabezpieczenia Wykonania.

en	b) A part of the Performance Bond related to the Works Quality Guarantee will be 30% of the paid Performance Bond.
pl	b) Część Zabezpieczenia Wykonania związana z Gwarancją Jakości Robót stanowić będzie 30% wniesionego Zabezpieczenia Wykonania.

en	After the next to the last paragraph the following wording is added:
pl	Wprowadza się następującą treść po przedostatnim akapicie:

en	The Contractor guarantees quality of the Works to be performed under the Contract and undertakes to remove any defects or damages which are disclosed within the Works Quality Guarantee Period, and those defects or damages are recognized by the Client and confirmed as arising from act or negligence of the Contractor in accordance with the Contract Terms.
pl	Wykonawca gwarantuje jakość Robót do wykonania w ramach Kontraktu i zobowiązuje się usunąć wszelkie wady lub szkody, które ujawnią się w Okresie Gwarancji Jakości Robót, a które to wady lub szkody Zamawiający uzna i potwierdzi jako wynikłe z działania lub zaniedbania Wykonawcy zgodnie z warunkami Kontraktu.

en	The last paragraph will be deleted and replaced by the following:
pl	Skreśla się ostatni akapit i wprowadza w jego miejsce następującą treść:

en	The Client will refund to the Contractor a part of the Performance Bond connected with due performance of the Works within 30 days after the date of the Certificate of Completion.
pl	Zamawiający zwróci Wykonawcy Część Zabezpieczenia Wykonania związaną z należytym wykonaniem Robót w ciągu 30 dni od daty wystawienia Świadectwa Wykonania.

en	The Client will refund to the Contractor a part of the Performance Bond related with the Works Quality Guarantee within 15 days from expiry of the Works Quality Guarantee.
pl	Zamawiający zwróci Wykonawcy Część Zabezpieczenia Wykonania związaną z Gwarancją Jakości Robót w ciągu 15 dni od wygaśnięcia Gwarancji Jakości Robót.

en	CI.
pl	KI.

en	4.4. Subcontractors.
pl	4.4 Podwykonawcy

en	In subitem (a), the following content is deleted "or for a subcontract, for which the Subcontractor is stated in the Contract".
pl	W podpunkcie (a) skreśla się treść „lub na kontrakt podzlecenia, dla którego Podwykonawca jest wymieniony w Kontrakcie".

en	Item (d) is added, as follows:
pl	Dodaje się pkt (d) o brzmieniu:

en	(d) The Contractor, no later than 28 days before the intended date of deleting a Subcontractor to perform the Works, will submit to the Client, through the Engineer , the draft contract with the Subcontractor, and if the Subcontractor has not been indicated in the Offer, the draft contract along with information on the Subcontractor as required by the Terms of Reference. The Client, upon receipt of the Engineer's opinion, will take a decision on their consent to entering into this contract.
pl	(d) Wykonawca nie później niż 28 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy do wykonania Robót, przedłoży Zamawiającemu za pośrednictwem inżyniera projekt umowy z Podwykonawcą a jeżeli Podwykonawca nie został wskazany w Ofercie projekt umowy wraz z informacjami o Podwykonawcy wymaganymi przez Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający po otrzymaniu opinii Inżyniera podejmie decyzję w sprawie zgody na zawarcie tejże umowy.

en	If the Client, within 14 days from submission of the draft contract with the Subcontractor, does not file in writing his objection or reservations, it will be deemed that he has expressed his consent to conclusion of the contract.
pl	Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedłożenia mu projektu umowy z Podwykonawcą nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważać się będzie, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

en	Having obtained the consent of the Client to concluding the contract with the Subcontractor, or if the Client does not report their objection or reservations to the draft Contract within the time limit stated above, the Contractor, before delegating the Subcontractor to perform the Works, will submit the concluded contract to the Client.
pl	Po uzyskaniu zgody Zamawiającego na zawarcie urnowy z Podwykonawcą lub jeżeli Zamawiający nie zgłosi sprzeciwu lub zastrzeżeń do projektu umowy w powyższym terminie, Wykonawca przed skierowaniem Podwykonawcy do wykonania Robót przedłoży Zamawiającemu zawartą umowę .

en	In the case of delegating the works to a Subcontractor by the Contractor, the Contractor is obliged to make on his own payment of the remuneration due to the Subcontractor meeting the payment terms as specified in the contract with the Subcontractor.
pl	W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji Robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą.

en	If within the time specified in the contract with the Subcontractor, the Contractor shall not make, either in full or in part, payment of the remuneration to the Subcontractor, and the Subcontractor shall for payment of this remuneration directly by the Client in accordance with Article 647 § 5 of the Civil Code and shall document the grounds for such request with an invoice approved by the Contractor and documents confirming performance and commissioning of the invoiced works, the Client shall pay the Subcontractor the amount being requested.
pl	Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 6471 § 5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania.

en	This payment will be made in PLN.
pl	Zapłata ta będzie dokonana w PLN.

en	The Client shall offset the above amount from another payment payable to the Contractor.
pl	Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z kolejnej płatności przysługującej Wykonawcy.

en	CI.
pl	KI.

en	4.5. Appointed Subcontractors.
pl	4.5. Mianowani Podwykonawcy

en	This Clause is not applicable.
pl	Klauzula ta nie będzie miała zastosowania.

en	It is not planned to employ "appointed Subcontractors".
pl	Nie przewiduje się zatrudnienia „mianowanych Podwykonawców".

en	CI.
pl	Ki.

en	4.6 Liaison
pl	4.6 Współdziałanie

en	At the beginning of subitem (b), the following is introduced:
pl	Na początku podpunktu (b) wprowadza się następującą treść:

en	 "to other contractors mentioned in the Appendix to the Offer and".
pl	„innym wykonawcom wymienionym w Załączniku do Oferty oraz".

en	CI.
pl	KI.

en	4.7. Marking out.
pl	4.7 Wytyczenie

en	In the third paragraph item (b) is deleted.
pl	W trzecim akapicie skreśla się podpunkt (b).

en	CI.
pl	KI.

en	4.8 Safety procedures In item (a), after comma, the following is added:
pl	4.8 Procedury bezpieczeństwa W pkt (a) dodaje się po przecinku:

en	 "will provide to the Client the Safety and Health Protection Plan, consistent with the requirements of Article 2ła, passage 4 of the Act- Building Law and of the Regulation of the Minister of Infrastructure of 23 June 2003 on information concerning safety and health protection and safety and health protection plan (Journal of Laws of 2003, No. 120, item 1126), within 14 days from signing the Contract, but not later than 3 days prior to the Works Commencement Date.
pl	„dostarczy Zamawiającemu Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodny z wymaganiami art 2ła ust 4 ustawy Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (DzU z 2003 r., Nr 120, poz. 1126), w terminie 14 dni od daty podpisania Umowy, jednak nie później niż 3 dni przed Datą Rozpoczęcia Robót.

en	CI.
pl	KI.

en	4.9 Quality assurance
pl	4.9 Zapewnienie jakości

en	The first paragraph obtains a new wording:
pl	Pierwszy akapit otrzymuje nowe brzmienie:

en	 "The Contractor will prepare and submit to the Engineer, within 14 days from the Works Commencement Date, Quality Assurance System, to adjust their actions to the requirements of the Contract.
pl	„Wykonawca przygotuje i przedłoży Inżynierowi w ciągu 14 dni od Daty Rozpoczęcia System Zapewnienia Jakości, aby dostosować swoje działania do wymagań Kontraktu.

en	A Quality Assurance System shall contain:
pl	System Zapewnienia Jakości winien zawierać:

en	a) quality management procedures
pl	a) procedury zarządzania jakości ą

en	b) organizational structures for implementation of quality management procedures,
pl	b) struktury organizacyjne dla wdrożenia procedur zarządzania jakością,

en	c) quality management manual and
pl	c) instrukcję zarządzania jakością, oraz

en	d) procedures indicating that all Subcontractors meet quality management requirements.
pl	d) procedury wykazujące, że wszyscy Podwykonawcy spełniają wymagania zarządzania jakością.

en	The Engineer shall be entitled to audit the quality management system."
pl	Inżynier będzie uprawniony do audytu systemu zarządzania jakością."

en	KJ.
pl	KJ.

en	4.12. Unpredictable physical conditions The fourth paragraph will be replaced by the following content:
pl	4.12 Nieprzewidywalne warunki fizyczne Czwarty akapit zastępuje się następującą treścią::

en	If, and to the extent, the Contractor encounters physical conditions that are Unpredictable, the Contractor provides the Engineer with such notification, and in such a case the Client may grant to the Contractor additional orders, not covered by the order, and prolong the time according to Subclause 8.4 [ Prolongation of the Time Limit for Completion], in accordance with the procedure of the Public Procurement Law.
pl	Jeżeli, i w takim zakresie, w jakim Wykonawca napotka na warunki fizyczne, które są Nieprzewidywalne, Wykonawca da Inżynierowi takie powiadomienie, to w takim przypadku Zamawiający może udzielić Wykonawcy zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem oraz przyznać przedłużenie czasu wg Subklauzuli 8.4 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie] zgodnie z procedurą Prawa Zamówień Publicznych.

en	The value of additional orders granted within this Subclause and other Subclauses assuming the possibility to grant such orders will not exceed 20% of the Accepted Contractual Price.
pl	Wartość zamówień dodatkowych udzielonych w ramach tej Subklauzuli i innych Subklauzul przewidujących możliwość udzielenia takich zamówień nie przekroczy łącznie 20% Zaakceptowanej Ceny Kontraktowej.

en	In the fifth paragraph the following words are deleted:
pl	W piątym akapicie skreśla się słowa:

en	 "in subitems (a) and (b), referring to such an extent".
pl	„w podpunktach (a) i (b) odnoszące się do tego zakresu".

en	In the sixth paragraph the following words are deleted:
pl	W szóstym akapicie skreśla się słowa:

en	 "according to subitem (b)".
pl	„według podpunktu (b)".

en	CI.
pl	Ki.

en	4.13. Rights of way and devices
pl	4.13 Prawa przejazdu i urządzenia

en	/
pl	/

en	Second and third paragraph are added with the following wording:
pl	Dodaje się drugi i trzeci akapit o brzmieniu:

en	 "The Contractor will maintain safe traffic on all existing public roads and their sections, such as bicycle paths, sidewalks, trackways and the like, occupied or used by them during the Works.
pl	„Wykonawca utrzyma w sposób bezpieczny ruch pojazdów na wszystkich istniejących drogach publicznych i ich częściach takich jak ścieżki rowerowe, chodniki, torowiska i tym podobnych zajmowanych przez niego lub z których korzysta podczas Robót.

en	The Contractor shall obtain at his own cost all necessary Drawings and permits in this field.
pl	Wykonawca uzyska na własny koszt wszystkie niezbędne Rysunki i pozwolenia w tym zakresie.

en	The Contractor, at its own cost, shall maintain the existing constant access to all the estates throughout the whole period of the Works.
pl	Wykonawca na własny koszt utrzyma istniejący stały dostęp do wszystkich posesji przez cały okres trwania Robót.

en	Cl.
pl	KI.

en	4.14. Avoiding disturbance.
pl	4.14 Unikanie zakłócenia

en	The following paragraph is added after item (b), as follows:
pl	Po pkt (b) dodaje się akapit o brzmieniu:

en	 "if closing of access to a public road is required by the Contract, such closing requires prior approval of the Engineer.
pl	„Jeśli zamknięcie dostępu do drogi publicznej jest wymagane Kontraktem, to takie zamknięcie wymaga uprzedniej zgody Inżyniera.

en	The Contractor shall not close access to the road until obtaining the Engineer's consent.
pl	Wykonawca nie zamknie dostępu do drogi do czasu uzyskania akceptacji Inżyniera.

en	The Contractor, 14 days before closing access to the road, shall submit to the Engineer its proposal concerning the method of performance of the Works and the time needed to complete them.
pl	Wykonawca na 14 dni przed zamknięciem dostępu do drogi przedłoży Inżynierowi swoją propozycję dotyczącą sposobu wykonania Robót oraz czasu potrzebnego na ich wykonanie.

en	If the Engineer does not give consent within 14 days from receipt of such notification, the Contractor will be authorized to prolong the Time Limit for Completion, if the completion is or is expected to be delayed."
pl	Jeśli inżynier nie wyrazi zgody w ciągu 14 dni od otrzymania takiego powiadomienia, to Wykonawca będzie uprawniony do przedłużenia Czasu na Ukończenie, jeśli ukończenie jest lub przewiduje się, że będzie opóźnione."

en	CI.
pl	KI.

en	4.19 Electricity, water and gas Clause 4.19 will be replaced by the following:
pl	4.19 Elektryczność, woda i gaz Klauzula 4.19 otrzymuje brzmienie:

en	The Contractor, by his own effort and at his own cost, will supply to the Building Site electricity, water, gas and other necessary utilities.
pl	Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt doprowadzi do Placu Budowy elektryczność, wodę, gaz i inne potrzebne jemu media.

en	The Contractor will bear the costs of connection and use of utilities until the time of issuance of the Takeover Certificate for the Works.
pl	Wykonawca będzie ponosił koszty doprowadzenia i korzystania z mediów do czasu wydania świadectwa przejęcia robót.

en	CI.
pl	KI.

en	4.20 Client's Equipment and materials issued freely This Clause is not applicable.
pl	4.20 Sprzęt Zamawiającego i materiały do wydania bezpłatnie Klauzula ta nie będzie miała zastosowania.

en	CI.
pl	KI.

en	4.22 Protection of the Construction Site
pl	4.22 Zabezpieczenie Placu Budowy

en	At the end of item (b), the following sentence is added
pl	Na końcu pkt (b) dodaje się zdanie o brzmieniu:

en	 "Such authorization shall be issued by the Engineer or the Client in writing."
pl	„Takie upoważnienie winno być wydane przez Inżyniera lub Zamawiającego na piśmie."

en	CI.
pl	KI.

en	4.24 Excavations
pl	4.24 Wykopaliska

en	In the second paragraph subitem (b) is deleted.
pl	W drugim akapicie skreśla się podpunkt (b).

en	A new Clause 4.25 CI.
pl	Dodaje się nową klauzulę 4.25 KI.

en	4.25 Construction Meeting is added
pl	4.25 Rada Budowy

en	Within 7 days from transfer to the Engineer by the Contractor of the Works Progress Report, at the Construction Site or a different place as agreed by the Parties, Construction Meeting will be held, with the presence of the Engineer and the Contractor's representative, in order to verify the Works Progress Report and discuss problems related to performance of the Works.
pl	W ciągu 7 dni od przekazania Inżynierowi przez Wykonawcę Raportu o Postępie Robót, na Placu Budowy lub w innym uzgodnionym przez Strony miejscu, odbywać się będą z udziałem inżyniera i Reprezentanta Wykonawcy Rady Budowy w celu zweryfikowania Raportu o Postępie Robót oraz omówienia problemów związanych z realizacją Robót.

en	Construction Council meetings may be attended by the Client's Representative.
pl	W Radach Budowy może brać udział Reprezentant Zamawiającego.

en	Within 5 days from the date when the Construction Council meeting was held, the Engineer shall transfer to the Contractor's Representative the minutes from the completed Construction Council meeting for agreement.
pl	W ciągu 5 dni od dnia, w którym odbyła się Rada Budowy, Inżynier przekaże Reprezentantowi Wykonawcy celem uzgodnienia, protokół z odbytej Rady Budowy.

en	The Minutes from the Construction Council meeting is not a message as defined by Condition 1.3 (Messages).
pl	Protokół z Rady Budowy nie jest komunikatem w rozumieniu Warunku 1.3 (Komunikaty).

en	The Client, the Engineer or the Contractor may require formal summoning of an additional meeting to discuss problems related to the execution of the Works.
pl	Zamawiający, Inżynier lub Wykonawca mogą zażądać zwołania dodatkowego spotkania w celu omówienia problemów związanych z realizacją Robót.

en	The Notification about the time of the meeting shall be made in writing and delivered to the parties concerned with 7 days' advance and shall contain substantiation for formal summoning of the meeting."
pl	Powiadomienie o terminie spotkania powinno być na piśmie dostarczone zainteresowanym z 7 dniowym wyprzedzeniem i powinno zawierać uzasadnienie zwołania spotkania."

en	A new Term 4.26 is added as follows: CI.
pl	Dodaje się nowy warunek 4.26 Ki.

en	4.26 Building Log
pl	4.26 Dziennik Budowy

en	The Contractor's Representative shall be responsible for keeping and storing at the Building Site the Building Log in accordance with the requirements of the Act - Building Law.
pl	Przedstawiciel Wykonawcy będzie odpowiedzialny za prowadzenie i przechowywanie na Placu Budowy Dziennika Budowy zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane.

en	Entries in the Building Log can be made only by authorized persons.
pl	Wpisów do Dziennika Budowy mogą dokonywać tylko osoby do tego uprawnione.

en	The Contractor's Representative should immediately report to the Engineer any entries in the Building Log made by authorized persons, not being representatives of the Client, the Contractor or the Engineer.
pl	Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez uprawione osoby, nie będące reprezentantami Zamawiającego, Wykonawcy lub Inżyniera, Przedstawiciel Wykonawcy powinien bezzwłocznie zgłosić Inżynierowi.

en	5. Design.
pl	5. Projektowanie

en	CI.
pl	KI.

en	5.1 General design obligations
pl	5.1 Ogólne zobowiązania projektowe

en	The first sentence of the second paragraph is deleted and the following sentence shall be introduced in its place:
pl	Skreśla się pierwsze zdanie drugiego akapitu i wprowadza się w to miejsce następujące zdanie:

en	 "The Contractor ensures that he himself and his designers and Subcontractors of the design hold experience and capacity required for execution of the design and have all design qualifications required by the Building Law."
pl	„Wykonawca zapewnia, że on sam, jego projektanci oraz Podwykonawcy projektu mają doświadczenie i zdolności, konieczne do wykonania projektu oraz posiadają wymagane Prawem Budowlanym uprawnienia do projektowania."

en	At the end of the second paragraph, the words "the concerned Defects Notification Period" are replaced by "Support and Maintenance Period".
pl	Na końcu drugiego akapitu zastępuje się słowa „odnośnego Okresu Zgłaszania Wad" na „Okresu Wsparcia i Utrzymania".

en	After the third paragraph, a new paragraph is introduced, as follows:
pl	Po trzecim akapicie wprowadza się nowy akapit o następującej treści:

en	 "If, as a result of some error, irregularity or other defects in the Client's Requirements which would not be detected by an experienced Contractor preserving due diligence when examining the Construction Site and the Client's Requirements prior to submission of the Offer, it is necessary to perform some additional works, the Contractor will provide the Engineer with such notification, and in such a case the Client may grant to the Contractor additional orders, not covered by the order, and prolong the time according to Subclause 8.4 [Prolongation of the Time Limit for Completion], in accordance with the procedure of the Public Procurement Law.
pl	„Jeżeli w wyniku jakiegoś błędu, nieprawidłowości lub innej wady w Wymaganiach Zamawiającego, którego doświadczony Wykonawca zachowując należytą staranność nie wykryłby badając Plac Budowy i Wymagania Zamawiającego przed złożeniem Oferty i zajdzie konieczność wykonania jakichś robót dodatkowych, Wykonawca da Inżynierowi takie powiadomienie, to w takim przypadku Zamawiający może udzielić Wykonawcy zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem oraz przyznać przedłużenie czasu wg Subklauzuli 8.4 Przedłużenie Czasu na Ukończenie] zgodnie z procedurą Prawa Zamówień Publicznych.

en	The value of additional orders granted under this Subclause and other subclauses assuming the possibility to grant such orders will not exceed 20% of the Accepted Contractual Price".
pl	Wartość zamówień dodatkowych udzielonych w ramach tej Subklauzuli i innych subklauzuł przewidujących możliwość udzielenia takich zamówień nie przekroczy łącznie 20% Zaakceptowanej Ceny Kontraktowej".

en	The last paragraph is deleted.
pl	Skreśla się ostatni akapit.

en	CI.
pl	KI.

en	5.6. As-built documentation
pl	5.6. Dokumentacja powykonawcza

en	In the last paragraph the phrase: "relevant as-built drawings in a given number
pl	W ostatnim akapicie wyrazy: „odnośne rysunki powykonawcze w określonej liczbie

en	1 and specified type of copies, according to the requirements of the Client" are replaced by the phrase: "relevant as-built documentation in 4 copies, no later than 14 days before takeover of the Works according to CI.
pl	1 i określonym rodzaju kopii, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego" zastępuje się wyrazami: „odnośną dokumentację powykonawczą w 4 egzemplarzach, nie później niż 14 dni przed przejęciem Robót zgodnie z KI.

en	10.1 (Takeover of the Works and Sections)."
pl	10.1 (Przejęcie Robót i Odcinków)."

en	6. Management personnel and workforce
pl	6. Personel kierowniczy i siła robocza

en	CI.
pl	KI.

en	6.7 Health and safety Fourth paragraph is added, as follows:
pl	6.7 Zdrowie i bezpieczeństwo Dodaje się czwarty akapit o brzmieniu:

en	At the Construction Site the Contractor shall observe safety and health protection regulations according to the Safety and Health Protection Plan referred to in Term 4.8.
pl	Wykonawca będzie przestrzegał na Placu Budowy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o którym mowa w Warunku 4.8.

en	CI.
pl	KI.

en	6.8. Contractor's Management.
pl	6.8 Kierownictwo Wykonawcy

en	The second paragraph is added with the following wording:
pl	Dodaje się drugi akapit o następującym brzmieniu:

en	The Contractor will provide management of the Works covered by the Contract, as long as necessary, by persons having qualifications and experience not lower than specified in the Client's Requirements or the announcement about the order, and having building licenses required by the Act - Building Law.
pl	Wykonawca zapewni kierowanie Robotami objętymi Kontraktem, tak długo jak będzie to konieczne, przez osoby posiadające kwalifikacje i doświadczenie nie niższe od określonych w Wymaganiach Zamawiającego lub ogłoszeniu o zamówieniu oraz posiadające uprawnienia budowlane wymagane ustawą Prawo budowlane.

en	7. Equipment, Materials and workmanship
pl	7. Urządzenia, Materiały i wykonawstwo

en	CI.
pl	KI.

en	7.2 Samples Item (c) is added:
pl	7.2 Próbki Dodaje się piet (c):

en	(c) documents required pursuant to the Act on building products of 16 April 2004 (Journal of Laws No.92, item 881).
pl	(c) dokumenty wymagane zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881).

en	CI.
pl	KI.

en	7.4 Conduct of tests In the fifth paragraph subitem (b) is deleted.
pl	7.4 Dokonywanie prób W piątym akapicie skreśla się podpunkt (b).

en	A new Clause 7.9 is added as follows: CI.
pl	Dodaje się nową Klauzulę 7.9 KI.

en	7.9 Materials from demolition
pl	7.9 Materiały z rozbiórki

en	Materials from demolition, which, in accordance with the provisions of the Terms, are the Client's property, will be transported by the Contractor and stored in places indicated by the Engineer, at a distance of no more than 15 km from the Construction Site.
pl	Materiały z rozbiórki, które zgodnie z postanowieniami Specyfikacji stanowią własność Zamawiającego, Wykonawca przetransportuje oraz złoży w miejscach wskazanych przez Inżyniera, w odległości nie większej niż 15 km od Placu Budowy.

en	The Contractor will remove other materials from demolition from the Construction Site with observance of the regulations of the Waste Act of 27 April 2001 (Journal of Laws No.62, item 628 as amended).
pl	Pozostałe materiały z rozbiórki Wykonawca usunie poza Plac Budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami zmianami).

en	8. Commencement, delays and suspension
pl	8. Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie

en	CI.
pl	KI.

en	8.1 Commencement of the Works
pl	8.1 Rozpoczęcie Robót

en	The second sentence in the first paragraph shall be replaced by the following:
pl	Drugie zdanie pierwszego akapitu otrzymuje brzmienie:

en	 "Commencement Date will take place no later than 30 days from the date of signing the Contract."
pl	„Data Rozpoczęcia nastąpi nie później niż 30 dni od daty podpisania Umowy."

en	The third paragraph is added, as follows:
pl	Dodaje się trzeci akapit o brzmieniu:

en	 "According to the provisions of Art. 41 of the Act - Building Law, at least 7 days prior to commencement of the Works the Client will notify the authority that has issued the building permit(s) and the designer performing supervision over compliance of performance of the Works with the Design Documentation, of the intended Works Commencement Date.
pl	„Zgodnie z postanowieniami art. 41 ustawy Prawo budowlane, co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem Robót Zamawiający powiadomi organ, który wydał pozwolenie (a) na budowę oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji Robót z Dokumentacją Projektową, o zamierzonym terminie rozpoczęcia Robót.

en	The following documents shall be attached to this notice:
pl	Do tego powiadomienia będą dołączone następujące dokumenty:

en	(a) statement of the Construction Manager (Works Manager) certifying preparation of the Safety and Health Protection Plan and assumption of the obligation to manage the Works;
pl	(a) oświadczenie Kierownika Budowy (Robót) stwierdzające sporządzenie Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcia obowiązku kierowania Robotami;

en	(b) statement of the Investor's Oversight inspector, proving assumption of the obligation to perform the Investor's Oversight over the Works:
pl	(b) oświadczenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad Robotami:

en	(c) information containing data concerning work safety and health protection."
pl	(c) informację zawierającą dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia."

en	CI.
pl	KI.

en	8.3 Schedule
pl	8.3 Harmonogram

en	At the beginning of Clause a new sentence is added, as follows: "The schedule means the Program of Implementation of the Project, hereinafter referred to as the Schedule."
pl	Dodaje się nowe zdanie na początku klauzuli o następującym brzmieniu: „Harmonogram oznacza Program Realizacji Przedsięwzięcia zwany dalej w niniejszej klauzuli Harmonogramem."

en	In the first sentence word "28" is replaced by word "14" and after words "to the Engineer" "for approval" is added.
pl	W pierwszym zdaniu wyraz „28" zastępuje się wyrazem „14" oraz po wyrazie „Inżynierowi" dodaje się wyrazy „do zatwierdzenia".

en	After the first sentence, the following sentence is added: "Approval of the schedule will not reduce the Contractor's liability for performance of the Contract".
pl	Po pierwszym zdaniu dodaje się zdanie: „Zatwierdzenie harmonogramu nie umniejsza odpowiedzialności Wykonawcy za realizację Kontraktu".

en	Item (e) is added, as follows:
pl	Dodaje się pkt (e) w brzmieniu:

en	 "Monthly payment schedule or adjusted Payment Schedule."
pl	„Harmonogram płatności w układzie miesięcznym lub skorygowany Harmonogram płatności."

en	The second paragraph shall have the following wording:
pl	Akapit drugi przyjmuje brzmienie:

en	 "If within 14 days from delivery of the Schedule to the Engineer, the Engineer does not report any comments to it, the Schedule shall be deemed approved.
pl	„Jeżeli w ciągu 14 dni od dostarczenia harmonogramu do Inżyniera, Inżynier nie zgłosi do niego uwag, to harmonogram będzie się uważało za zatwierdzony.

en	In the case of the Engineer's reporting comments, the Contractor will be obliged to take them into consideration within 7 days and again submits it to the Engineer for approval.
pl	W przypadku zgłoszenia przez inżyniera uwag Wykonawca będzie zobowiązany do ich uwzględnienia w terminie 7 dni i ponownie przedłoży go Inżynierowi do zatwierdzenia.

en	Should the Contractor not consider the Engineer's comment within the time stated above and the Schedule submitted by the Contractor is significantly inconsistent with the Contract, the Engineer shall be entitled to suspend the Works, in full or in part.
pl	Jeżeli Wykonawca nie uwzględni uwag Inżyniera w powyższym terminie a przedłożony przez Wykonawcę harmonogram w istotny sposób będzie niezgodny z Kontraktem Inżynier będzie uprawniony do wstrzymania Robót w całości lub części.

en	Any consequences of such suspension shall be borne by the Contractor.
pl	Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obciążą Wykonawcę.

en	The Contractor shall have the right to refer to the Schedule, starting from the date when it is deemed approved."
pl	Wykonawca ma prawo do powoływania się na harmonogram, począwszy od dnia, który uznaje się za jego zatwierdzenie."

en	At the end of Condition the following paragraph is added:
pl	Na końcu warunku dodaje się akapit o brzmieniu:

en	 "The Contractor will have at the Construction Site a copy of the Schedule prepared in the form of graphic chart, in the layout agreed with the Engineer."
pl	„Wykonawca winien posiadać na Placu Budowy kopię Harmonogramu sporządzoną w formie wykresu graficznego, w układzie uzgodnionym z Inżynierem."

en	CI.
pl	KI.

en	8.7 Liquidated damages for delay Clause 8.7. will be replaced by the following:
pl	8.7 Odszkodowanie umowne za opóźnienie Klauzula 8.7. otrzymuje brzmienie:

en	 "The Contractor shall pay the Client contractual penalty fees:
pl	„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

en	(a) for exceeding the Time Limit for Completion of the Works or a Section as specified in CI.
pl	(a) za przekroczenie Czasu na Ukończenie Robót lub Odcinka, określonego w KI.

en	8.2, in the amount of 0.03% of the Accepted Contractual Amount, per each day of delay, however, no more than 10% of the Accepted Contractual Amount;
pl	8.2, w wysokości 0,03% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak, niż 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej;

en	(b) for termination of the Contract for reasons controlled by the Contractor - in the amount of 10% of the Accepted Contractual Amount, the Client shall pay to the Contractor a contractual penalty fee for termination of the Contract for reasons controlled by the Client - in the amount of 10% of the Accepted Contractual Amount,
pl	(b) z tytułu odstąpienia od Kontraktu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od Kontraktu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej,

en	(c) under delay in performance of any obligations (activities) related to maintenance in accordance with Appendix J to the Functional and Utilization Program - in the amount stated in this Appendix.
pl	(c) z tytułu zwłoki w realizacji któregokolwiek z zobowiązań (czynności) z zakresu utrzymania zgodnie z Załącznikiem J do Programu Funkcjonalno - Użytkowego - w wysokości określonej w tym Załączniku.

en	The Client reserves the right to supplementary compensation to cover the amount of contractual fines up to the amount of actually incurred damage.
pl	Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

en	The Client may deduct the amount of fine from each payment due or to be due to the Contractor.
pl	Zamawiający może odliczyć kwotę kary od każdej płatności należnej lub jaka będzie się należeć Wykonawcy.

en	The payment of the penalty by the Contractor or the deduction by the Client of the amount of penalty from payment due to the Contractor in cases specified in points a) and b) does not relieve the Contractor from the duty to complete the Works or any other duties and obligations resulting from the Contract."
pl	Zapłata kary przez Wykonawcę lub odliczenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy w przypadkach określonych w pkt a) i b) nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia Robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Kontraktu."

en	CI.
pl	KI.

en	8.9 Consequences of suspension In the first paragraph Item (b) is deleted.
pl	8.9 Konsekwencje zawieszenia W pierwszym akapicie skreśla się podpunkt (b).

en	10. Acceptance by the Client
pl	10. Przejęcie przez Zamawiającego

en	Cl.
pl	KI.

en	10.1. Acceptance of Works and Sections.
pl	10.1 Przejęcie Robót i Odcinków

en	Item (a) will be replaced by the following:
pl	Pkt (a) otrzymuje brzmienie:

en	 "will issue to the Contractor the Takeover Certificate, stating the date when the Works or Section have been completed in accordance with the Contract, ignoring defects and small overdue works, meeting all of the following terms:
pl	„wystawi Wykonawcy Świadectwo Przejęcia, podając datę, z którą Roboty lub Odcinek zostały ukończone zgodnie z Kontraktem, pomijając wady oraz drobne zaległe prace spełniające łącznie następujące warunki:

en	o without impact on the use of the Works or a Section for their intended purpose (use until the time of completion of these works and removal of these defects or while making these activities),
pl	o nie mające wpływu na użycie Robót lub Odcinka do przeznaczonego im celu (użycie do czasu ukończenia tych prac i usunięcia tych wad lub podczas dokonywania tych czynności),

en	(R) without impact on the possibility to obtain occupancy permit (if required),
pl	(R) nie mające wpływu na możliwość uzyskania pozwolenia na użytkowanie (jeśli jest wymagane),

en	(C) whose performance within the Time Limit for Completion was not possible for reasons lying beyond the control of the Contractor (the term does not apply to the works from "Road greenery" section").
pl	(C) których wykonanie w ciągu Czasu na Ukończenie nie było możliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (warunek nie dotyczy prac z działu „Zieleń drogowa").

en	CI.
pl	KI.

en	10.2 Acceptance of parts of the Works
pl	10.2 Przejęcie części Robót

en	The fourth paragraph is deleted.
pl	Skreśla się czwarty akapit.

en	CI.
pl	KI.

en	10.3 Obstacle in the Final Tests
pl	10.3 Przeszkoda w Próbach Końcowych

en	In the third paragraph item (b) is deleted.
pl	W trzecim akapicie skreśla się podpunkt (b).

en	16 11. Liability for defects
pl	16 11. Odpowiedzialność za wady

en	Clause 11.1 Completion of overdue work and removal of defects The first paragraph is worded as follows:
pl	Klauzula 11.1 Ukończenie zalegle] pracy i usunięcie wad Pierwszy akapit otrzymuje brzmienie:

en	 "To ensure that the Contractor's Works and Documents and each Section are in the condition required by the Contract throughout the whole Defects Notification Period, the Contractor will:".
pl	„Aby zapewnić, że Roboty i Dokumenty Wykonawcy i każdy Odcinek będą w stanie wymaganym przez Kontrakt przez cały Okres Zgłaszania Wad, Wykonawca:".

en	At the beginning of Clause 11.1.(b) the word "immediately" is added.
pl	Na początku klauzuli 11.1 .(b) wstawia się słowo „bezzwłocznie".

en	Third paragraph is added, as follows:
pl	Dodaje się akapit trzeci w brzmieniu:

en	The Contractor will remove defects and failure of systems with regard to and on the terms specified in Appendix J to the Functional and Utilization Program -during the Support and Maintenance Period, specified in the Appendix to the Offer.
pl	Usuwanie wad i awarii systemów Wykonawca będzie wykonywał w zakresie i na warunkach określonych w Załączniku J do Programu Funkcjonalno - Użytkowego w Okresie Wsparcia i Utrzymania określonym w Załączniku do Oferty.

en	Clause 11.2 Cost of defects' removal Third paragraph is added, as follows:
pl	Klauzula 11.2 Koszt usunięcia wad Dodaje się akapit trzeci w brzmieniu:

en	For services specified in Appendix J to the Functional and Utilization Program -during the Support and Maintenance Period, the Contractor will receive lump monthly remuneration in the amount as specified in the Offer.
pl	Za usługi określone w Załączniku J do Programu Funkcjonalno - Użytkowego w Okresie Wsparcia i Utrzymania Wykonawca będzie otrzymywał ryczałtowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości określonej o Ofercie.

en	Clause 11.4 Negligence in removal of defects Third paragraph is added, as follows:
pl	Klauzula 11.4 Zaniedbanie usunięcia wad Dodaje się akapit trzeci w brzmieniu:

en	 "The provisions of this subclause will apply to provision of services specified in Appendix J to the Functional and Utilization Program, unless otherwise stipulated by the content of this Appendix."
pl	„Postanowienia niniejszej subklauzuli mają zastosowanie do świadczenia usług określonych w Załączniku J do Programu Funkcjonalno - Użytkowego, chyba, że co innego wynika z treści tego Załącznika."

en	CI.
pl	KI.

en	11 .5 Taking away faulty part of the works
pl	11.5 Zabranie wadliwej części robót

en	The second sentence is deleted, starting from: "This consent may require..."
pl	Skreśla się drugie zdanie rozpoczynające się od: „Ta zgoda może wymagać ...".

en	CI.
pl	KI.

en	11.6 Further tests
pl	11.6 Dalsze próby

en	After the word "damage" in the first line of the paragraph the words "or failure" are added.
pl	Po słowie „szkody" w pierwszym wierszu akapitu wstawia się słowa „lub awarii".

en	CI.
pl	KI.

en	11.7 Right of access
pl	11.7 Prawo dostępu

en	The following words are deleted: "Until the time of issuing the Performance Certificate" and replaced by "Until the time of the lapse of the Support and Maintenance Period".
pl	Skreśla się wyrazy: „Do czasu wystawienia Świadectwa Wykonania" i wprowadza się w to miejsce następującą treść „ Do czasu upływu Okresu Wsparcia i Utrzymania".

en	Cl.
pl	KL.

en	11.9 Certificate of Completion The first paragraph will have the following wording:
pl	11.9 Świadectwo Wykonania Pierwszy akapit przyjmuje brzmienie:

en	Performance of the Contractor's obligations will not be deemed be completed until the end of performance of obligations during the Support and Maintenance Period.
pl	Wykonywanie zobowiązań Wykonawcy nie będzie uważane za ukończone do czasu zakończenia wykonywania jego zobowiązań Okresu Wsparcia i Utrzymania.

en	The Engineer issues the Certificate of Completion to the Contractor, stating the date of performance of obligations
pl	Inżynier wystawi Wykonawcy Świadectwo Wykonania podające datę ukończenia zobowiązań

en	of the Contractor resulting from the Contract, excluding obligations during the Support and Maintenance Period.
pl	Wykonawcy wynikających z Kontraktu z wyłączeniem jego zobowiązań w Okresie Wsparcia i Utrzymania.

en	11.10 Not fulfilled obligations At the end of the paragraph the following is added:
pl	Ki 11.10 Nie wypełnione zobowiązania Na końcu akapitu dodaje się:

en	 "In particular, the Contractor will perform their obligations arising from Appendix J '" Obligations during the Support and Maintenance Period, " in periods and scope as therein indicated".
pl	„W szczególności Wykonawca będzie realizował swoje zobowiązania wynikające z Załącznika J '"Zobowiązania w Okresie Wsparcia i Utrzymania" w okresach i w zakresie tam podanym".

en	After Clause 11. the following new clauses are added:
pl	Po klauzuli 11.11 dodaje się następujące nowe klauzule :

en	CI.
pl	Ki.

en	11.12 Removal of defects during the Quality Guarantee Period
pl	11.12 Usunięcie Wad w Okresie Gwarancji Jakości Robót

en	If during the Works Quality Guarantee Period some defect is disclosed or damage is made, and the said defect or damage is considered by the Client as created as a consequence of actions, omission or error of the Contractor in accordance with the Contract terms, the Contractor will be notified accordingly by the Client (or on behalf thereof).
pl	Jeżeli wyjdzie na jaw jakaś wada, lub wydarzy się szkoda w czasie Okresu Gwarancji Jakości Robót, którą to wadę lub szkodę Zamawiający uzna za powstałą wskutek działania, zaniechania lub błędu Wykonawcy zgodnie z warunkami kontraktu, to Wykonawca zostanie odpowiednio do tego powiadomiony przez Zamawiającego (lub w jego imieniu).

en	Within 28 days from notification, or until the moment that has been agreed upon with the Client, the Contractor will commence performance of the whole work required for removal of these defects, in accordance with the notification by the Client (or on behalf thereof) and will complete this work before the Expiry of the Quality Guarantee Period for the Works or the Section (depending on the case).
pl	W ciągu 28 dni od powiadomienia, lub do czasu, jaki został uzgodniony z Zamawiającym, Wykonawca rozpocznie wykonanie całej pracy wymaganej dla usunięcia tych wad, zgodnie z powiadomieniem przez Zamawiającego (lub w jego imieniu) i zakończy tę pracę przed Upływem Okresu Gwarancji Jakości dla Robót lub Odcinka (w zależności od przypadku).

en	Any work required to remove defects shall be performed free of any charging the Client with any costs or fees.
pl	Cała praca wymagana dla usunięcia wad zostanie wykonana bez obciążania Zamawiającego żadnym kosztem ani opłatą.

en	Clause 11.13 Prolongation of the Works Quality Guarantee Period
pl	Klauzula 11.13 Przedłużenie Okresu Gwarancji Jakości Robót

en	The Client will be entitled to prolong the Works Quality Guarantee Period when Works or a Section or a significant device (depending on the case) cannot be used for intended purpose because of a defect or fault, by the period of inability of its use.
pl	Zamawiający jest uprawniony do przedłużenia Okresu Gwarancji Jakości Robót wtedy, gdy Roboty lub Odcinek lub ważniejsze urządzenie (w zależności od przypadku) nie mogą być używane do zamierzonych celów z powodu jakiejś wady lub usterki o okres niemożności jego używania.

en	12. Maintenance tests
pl	12. Próby eksploatacyjne

en	CI.
pl	KI.

en	12.2 Delayed tests Two first paragraphs are deleted.
pl	12.2 Opóźnione próby Skreśla się dwa pierwsze akapity.

en	CI.
pl	KI.

en	12.4 Failure of performance tests Two last paragraphs are deleted.
pl	12.4 Niepowodzenie prób eksploatacyjnych Skreśla się dwa ostatnie akapity.

en	13. Alterations and adjustments
pl	13. Zmiany i korekty

en	CI.
pl	KI.

en	13.2. Value Engineering.
pl	13.2 Inżynieria wartości

en	u This Clause is not applicable.
pl	u Klauzula ta nie będzie miała zastosowania.

en	CI.
pl	KI.

en	13.3 Procedure of change The last paragraph is deleted.
pl	13.3 Procedura zmiany Skreśla się ostatni akapit.

en	CI.
pl	KI.

en	13.4 Payment in used currencies. This Clause is not applicable.
pl	13.4 Płatność w stosowanych walutach Klauzula ta nie będzie miała zastosowania.

en	CI.
pl	KI.

en	13.5 Conditional Amounts This Clause is not applicable.
pl	13.5 Kwoty Warunkowe Klauzula ta nie będzie miała zastosowania.

en	CI.
pl	KI.

en	13.7 Adjustments arising from changes in the legal condition A new paragraph is added, as follows:
pl	13.7 Korekty wynikające ze zmian stanu prawnego Dodaje się nowy akapit o następującej treści:

en	In case of change by the legislative authority of the percentage rate of Value Added Tax as specified in the Contractor's offer, the gross amount of the Accepted Contractual Amount will be adjusted accordingly in an annex to the Contract.
pl	W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą procentowej stawki podatku VAT określonej w Ofercie Wykonawcy, kwota brutto Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej zostanie aneksem do Umowy odpowiednio dostosowana.

en	Cl 13.8 Adjustments arising from changes in cost
pl	KL 13.8 Korekty wynikające ze zmian kosztu

en	This Clause will not apply except for the Contractor's remuneration for Services provided during the Support and Maintenance Period.
pl	Klauzula ta nie będzie miała zastosowania za wyjątkiem wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu świadczenia Usług Wsparcia i Utrzymania.

en	The remuneration of the Contractor on this account, specified in the Offer, will be adjusted based on ratio of changes in the average remuneration in the sector of enterprises, published by the National Statistical Office.
pl	Określone w Ofercie wynagrodzenie Wykonawcy z tego tytułu zostanie skorygowane w oparciu o wskaźnik zmian średniej płacy w sektorze przedsiębiorstw publikowany przez Główny Urząd Statystyczny.

en	The point of reference will be the month of submission of the offer, and adjustment will take place in case when change, as compared to the month of submission of the offer, exceeds 5%.
pl	Punktem odniesienia będzie miesiąc złożenia oferty, a korekta nastąpi w przypadku, gdy zmiana w stosunku do miesiąca złożenia oferty przekroczy 5%.

en	Adjustment will not be applied for payment delayed as a result of delay of the Contractor in performance of the order.
pl	Korekta nie będzie stosowana w przypadku płatności opóźnionych na skutek zwłoki Wykonawcy w realizacji zamówienia.

en	14. Contract Price and Payment
pl	14. Cena Kontraktowa i płatność

en	Cl 14.2 Advance payment This Clause is not applicable.
pl	KL 14.2 Płatność zaliczkowa Klauzula ta nie będzie miała zastosowania.

en	Cl 14.5 Equipment and Materials designed for the Works This Clause is not applicable.
pl	KL 14.5 Urządzenia i Materiały przeznaczone dla Robót Klauzula ta nie będzie miała zastosowania.

en	Cl.
pl	KI.

en	14.6. Issuance of Certificates of Interim Payment.
pl	14.6 Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności

en	In the second sentence in the first paragraph phrase "28 days" is replaced by phrase "21 days"
pl	W drugim zdaniu pierwszego akapitu wyrazy „28 dni" zastępuje się wyrazami „21 dni".

en	CI.
pl	KI.

en	14.7 Payment
pl	14.7 Płatność

en	The first paragraph is added:
pl	Dodaje się pierwszy akapit o brzmieniu:

en	 "The Contractor shall issue the VAT Invoice no later than 7 days from the date of issuing the Interim Payment Certificate.
pl	„Wykonawca wystawi fakturę VAT nie później niż 7 dni od daty wystawienia Przejściowego Świadectwa Płatności.

en	When a consortium acts as the Contractor, the VAT invoice is supposed to be issued by the authorized consortium leader.
pl	W przypadku, gdy w roli Wykonawcy występuje konsorcjum faktura VAT ma zostać wystawiona przez upoważnionego lidera konsorcjum.

en	Consortium Members, acting jointly, should authorize in writing, under pain of invalidity, one of the consortium members to issue the VAT invoice and to accept receivables due to the Consortium members for performance of the Contract, to the bank account designated in the VAT invoice.
pl	Członkowie Konsorcjum, działając łącznie winni upoważnić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, jednego z członków Konsorcjum do wystawienia przez niego faktury VAT oraz do przyjęcia przez niego należności przypadających członkom Konsorcjum z tytułu realizacji Kontraktu na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT.

en	The Contractors agree on the payment solely to the hands of the issuer of the invoice and to the account as shown on that invoice.
pl	Wykonawcy wyrażają zgodę na zapłatę wyłącznie do rąk wystawcy faktury i na rachunek wskazany na tej fakturze.

en	Payment made in the way described above shall relieve the Client from liabilities in respect to each of the consortium members.
pl	Zapłata dokonana w powyższy sposób zwalnia Zamawiającego ze zobowiązania w stosunku do każdego z członków Konsorcjum.

en	When any of the consortium members, before the payment is made as per invoice, declares to the Client that he withdraws the granted authorization, the principles shall apply as if the authorization has not been granted.
pl	W przypadku, gdy którykolwiek z członków Konsorcjum, przed dokonaniem zapłaty według faktury, oświadczy Zamawiającemu, że cofa udzielone upoważnienie zastosowanie będą miały zasady jakby upoważnienie nie zostało udzielone.

en	The statement on granting or withdrawing the authorization will be effective in respect of the Client after 2 working days from the time of service of the letter to the Client's registered office.
pl	Oświadczenie o udzieleniu lub cofnięciu upoważnienia będzie skuteczne wobec Zamawiającego po upływie 2 dni roboczych od chwili doręczenia pisma do kancelarii podawczej Zamawiającego.

en	In the second paragraph item (a) shall not apply.
pl	W drugim akapicie pkt (a) nie będzie miał zastosowania.

en	In the second paragraph in item (b), the phrase "56 days from the date of receipt by the Engineer of a given Settlement and supporting documents", after the phrase "the Final Payment Certificate", the phrase "after acceptance of the Final Report by the Client" are introduced, and in item (c), the phrase "56 days from the date of the Client's receipt of this Certificate of Payment" are replaced by the phrase "30 working days from the date of service of the invoice to the Client".
pl	W drugim akapicie w pkt (b) wyrazy „56 dni od daty otrzymania przez Inżyniera danego Rozliczenia i dokumentów uzasadniających", po wyrazach „Ostatecznym Świadectwie Płatności - " wprowadza się wyrazy „po akceptacji Raportu Końcowego przez Zamawiającego," a w pkt. (c) wyrazy „56 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego tego Świadectwa Płatności" zastępuje się wyrazami 30 dni od daty dostarczenia faktury do Zamawiającego".

en	The last paragraph is replaced by the following text:
pl	Ostatni akapit zastępuje się tekstem:

en	 "When as a consortium acts the Contractor, due payments shall be made to a bank account kept on the common behalf and for all consortium members".
pl	„W przypadku, gdy w roli Wykonawcy występuje konsorcjum płatności kwot należnych będą dokonywane na konto bankowe prowadzone we wspólnym imieniu i na rzecz wszystkich członków konsorcjum."

en	CI.
pl	Ki.

en	14.8 Delayed Payment This Clause will be replaced by the following:
pl	14.8 Opóźniona płatność Klauzula ta otrzymuje brzmienie:

en	For delay in payment of invoices, the Client shall pay statutory interest to the Contractor.
pl	Za zwłokę w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

en	CI.
pl	KI.

en	14.10. Final Settlement.
pl	14.10 Rozliczenie końcowe

en	In the first paragraph, the word "84" is replaced by word "42" and after the words "of the Final Settlement" the words "of the Works" are added.
pl	W pierwszym akapicie wyraz „84" zastępuje się wyrazem „42", a po słowach „Rozliczenia końcowego" dodaje się słowo „Robót".

en	In subitems (b) and (c), after the word "due", words"in connection with completion of the Works" are added.
pl	W podpunkcie (b) i (c) po słowie „należne" wprowadza się słowa „w związku z ukończeniem Robót".

en	Cl 14.11 Application for Final Payment Certificate
pl	KL 14.11 Wystąpienie o Ostateczne Świadectwo Płatności

en	In the first paragraph, the word "56" is replaced by "28", after the words "of the final settlement", words "of the Works" are added
pl	W pierwszym akapicie wyraz „56" zastępuje się wyrazem „28" po słowach „rozliczenia ostatecznego" dodaje się słowo: „Robót"

en	In items (a) and (b), at the end words " in connection with design, performance and completion of the Works" are added.
pl	W punktach (a) i (b) na końcu dodaje się słowa:" w związku z projektowaniem, realizacją i ukończeniem Robót".

en	After the first paragraph, a new paragraph is added with the following wording:
pl	Po akapicie pierwszym dodaje się nowy akapit o treści:

en	 "Within 28 days after the lapse of the Support and Maintenance Period, the Contractor will submit to the Engineer Final report, in accordance with Appendix J to the Functional and Utilization Program, and six copies of the initial version of the final settlement of the Contract, along with documents constituting its basis, showing in detail, in the form approved by the Engineer:
pl	„W ciągu 28 dni po upływie Okresu Wsparcia i Utrzymania, Wykonawca przedłoży Inżynierowi raport Końcowy zgodnie z Załącznikiem J do programu Funkcjonalno- Użytkowego oraz sześć egzemplarzy wstępnej wersji rozliczenia ostatecznego Kontraktu wraz z dokumentami stanowiącymi jego podstawę, wykazującego szczegółowo, w postaci zatwierdzonej przez Inżyniera:

en	:: the value of the whole work performed in accordance with the Contract,
pl	:: wartość całej pracy wykonanej zgodnie z Kontraktem,

en	(C) any further amounts that the Contractor believes due under the Contract or under a different obligation.
pl	(C) wszelkie dalsze sumy, które Wykonawca uważa za sobie należne według Kontraktu lub z innego tytułu.

en	In the second and third paragraph (and currently in the third and the fourth one) after the words "of the final settlement", "the Final Settlement", "the Final Settlement", "of the final settlement", accordingly the following words are introduced: "of the Works or of the final settlement of the Contract".
pl	W drugim i trzecim akapicie (a obecnie trzecim i czwartym) po słowach „rozliczenia ostatecznego", „rozliczenie Ostateczne", „Rozliczeniem Ostatecznym", „rozliczenia ostatecznego" wprowadza się odpowiednio słowa: „Robót łub rozliczenia ostatecznego Kontraktu".

en	CI.
pl	KI.

en	14.12 Exemption from obligations
pl	14.12 Zwolnienie z zobowiązań

en	After the words: " the Final Settlement" and "of the Final Settlement", accordingly, following "of the Works/of the Contract", after the words: "for the Contractor according to", the words: "of the Contract in connection with design, performance and completion of the Works/" are added.
pl	Po słowach: "Rozliczeniem ostatecznym" i „Rozliczenia Ostatecznego" odpowiednio „Robót/Kontraktu", po słowach: „dla Wykonawcy według" wprowadza się słowa: „Kontraktu w związku z projektowaniem, realizacją i ukończeniem Robót/".

en	CI.
pl	KI.

en	14.15 Payment currencies
pl	14.15 Waluty płatności

en	This Clause will have the following wording:
pl	Klauzula ta otrzymuje brzmienie:

en	Payments shall be made in PLN to the bank account of the Contractor.
pl	Płatności będą dokonywane w PLN na konto Wykonawcy.

en	The amount of tax will be calculated in accordance with the Polish law, including the Regulation of the Minister of Finance of 27 April 2004 on execution of some provisions of the Act on Value Added Tax (Journal of Laws No.97, item 970)
pl	Kwota podatku zostanie wyliczona zgodnie z polskim prawem, w tym z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970)

en	15. Termination by the Client CI 15.2 Termination by the Client
pl	15. Odstąpienie przez Zamawiającego KI. 15.2 Odstąpienie przez Zamawiającego

en	In subitem (b), after the word "Works", the following wording is introduced: "or significantly evades performing their obligations in the Support and Maintenance Period".
pl	W podpunkcie (b) po słowie „Roboty" wprowadza się następującą treść „lub w rażący sposób uchyla się od wykonywania swoich zobowiązań w Okresie Wsparcia i Utrzymania".

en	CI.
pl	KI.

en	15.5 Client's rights for withdrawal
pl	15.5 Uprawnienia Zamawiającego do odstąpienia

en	The first paragraph receives the following wording:
pl	Pierwszy akapit otrzymuje brzmienie:

en	According to Article 145 of the Public Procurement Law Act, in the event of a significant change in circumstances making performance of the Contract not being in public interest, which could not have been foreseen at the time of signing the Contract, the Client may terminate the Contract within 30 days from becoming aware of these circumstances.
pl	Zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

en	In this case the Contractor can request only remuneration payable in respect of the execution of the respective part the Agreement.
pl	W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.

en	16. Suspension and Withdrawal by the Contractor
pl	16. Zawieszenie i odstąpienie przez Wykonawcę

en	CI.
pl	KI.

en	16.1 The Contractor's right to suspend work In the fourth paragraph item (b) is deleted.
pl	16.1 Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia pracy W czwartym akapicie skreśla się podpunkt (b).

en	CI 16.4 Payment at termination Item (c) will have the following wording:
pl	KI. 16.4 Płatność przy odstąpieniu Pkt (c) otrzymuje brzmienie:

en	(c) will pay the Contractor contractual penalty fees in accordance with Clause 8.7"
pl	(c) zapłaci Wykonawcy kary umowne zgodnie z Klauzulą 8.7"

en	17. Risk and responsibility
pl	17. Ryzyko i odpowiedzialność

en	CI 17.4 Effects of hazards constituting risk of the Client In the second paragraph subitem (b) will be deleted KS.
pl	KI. 17.4 Skutki zagrożeń stanowiących ryzyko Zamawiającego W drugim akapicie skreśla się podpunkt (b). KS.

en	17.6 Limitation of liability
pl	17.6 Ograniczenie odpowiedzialności

en	Total pecuniary liability of the Contractor determined in the second paragraph of this Subclause will not exceed 30% of the Accepted Contractual Amount.
pl	Całkowita odpowiedzialność materialna Wykonawcy określona w drugim akapicie tej Subklauzuli nie przekroczy 30% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

en	18. Insurance
pl	18. Ubezpieczenie

en	CI 18.1 General requirements with regard to insurance
pl	Ki. 18.1 Ogólne wymagania w odniesieniu do ubezpieczeń

en	. Second paragraph - the first sentence.
pl	Drugi akapit - pierwsze zdanie.

en	After "performed" the following wording is added: "in such meaning, in which they include the Contractor as well as all subcontractors and other companies contracted by the Contractor with regard to provisions and performance of the Works, Goods and Documents of Contractors, and if required by the Contract of the Client, and will be performed at"
pl	Wstawia się po „dokonane" „w takim znaczeniu w jakim obejmują Wykonawcę oraz wszystkich podwykonawców i inne firmy zatrudnione przez Wykonawcę odnośnie zapewnienia i wykonania Robót, Dóbr i Dokumentów Wykonawców, oraz jeśli wymagane Kontraktem Zamawiającego i będą dokonane u"

en	The last two sentences of the second paragraph are deleted.
pl	Skreśla się dwa ostatnie zdania drugiego akapitu.

en	In the fourth paragraph subitem (ii) is deleted and subitem number (iii) is changed to (ii).
pl	W czwartym akapicie skreśla się podpunkt (ii) i zmienia się numer podpunktu (iii) na (ii).

en	In the sixth paragraph, the words "calculated from the Commencement Date", are replaced by the following: "calculated from the Date of signing the Contract".
pl	W szóstym akapicie słowa „obliczanych od Daty Rozpoczęcia" zastępuje się następującą treścią „obliczanych od Daty podpisania Umowy".

en	CI.
pl	KI.

en	18.2. Insurance of the Contractor's Works and equipment.
pl	18.2 Ubezpieczenie Robót i Sprzętu Wykonawcy

en	After the first sentence a new sentence is added: "Limit of the insurance of costs of debris demolition and consultants' royalties, and profit associated with this elements will not be smaller than the minimum amount determined in the Appendix to the Offer."
pl	Wstawia się nowe zdanie po pierwszym zdaniu „Limit ubezpieczenia kosztów rozbiórki, usunięcia gruzu oraz honoraria konsultantów i zysk związany z tym elementami, nie będzie mniejszy niż kwota minimalna określona w Załączniku do Oferty."

en	CI.
pl	KI.

en	18.3. Insurance against third person injuries and property damages.
pl	18.3 Ubezpieczenie od zranienia osób trzecich i uszkodzenia własności

en	Second paragraph - At the end of the first sentence the following wording is added: "but with minimum limit to the total liability insured with regard to any annual insurance period, in the amount not smaller than the amount determined in the Appendix to the Offer".
pl	Drugi akapit -- Wstawia się na końcu pierwszego zdania „ale przy minimalnym limicie do łącznej odpowiedzialności ubezpieczonej odnośnie któregokolwiek okresu rocznego ubezpieczenia w kwocie nie mniejszej niż kwota określona w Załączniku do Oferty". KI.

en	CI 18.4 Insurance against effects of design errors
pl	18.4 Ubezpieczenie od skutków błędów projektowych

en	The Contractor will execute professional liability insurance that will cover the risk of professional negligence when designing the Works.
pl	Wykonawca dokona ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej, które będzie pokrywało ryzyko zaniedbania zawodowego przy projektowaniu Robót.

en	The amount of this insurance will not be smaller than the one determined in the Appendix to the Offer.
pl	Ubezpieczenie to będzie na sumę nie mniejszą niż to określono w Załączniku do Oferty.

en	The Contractor will maintain professional liability insurance in full force and effect until issuing the Takeover Certificate.
pl	Wykonawca utrzyma ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej w pełnej mocy i skuteczności aż do wydania Świadectwa Przejęcia.

en	The Contractor will be obliged to immediately notify the Client of any difficulties in extension, or renewal or restoration of this insurance.
pl	Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o jakichkolwiek trudnościach w przedłużeniu, odnowieniu lub przywróceniu tego ubezpieczenia.

en	19. Force majeure
pl	19. Siła wyższa

en	19.4 Consequences of Force Majeure In the first paragraph item (b) is deleted.
pl	19.4 Następstwa siły wyższej W pierwszym akapicie skreśla się podpunkt (b).

en	20. Claims, disputes and arbitration CI 20.1 Contractor's Claims
pl	20. Roszczenia, spory i arbitraż KI. 20.1 Roszczenia Wykonawcy

en	In the fifth paragraph crossed out shall be phrase "or within such other period as may be proposed by the Contractor and approved by the Engineer".
pl	W piątym akapicie wykreśla się wyrazy „lub w ciągu takiego innego okresu, jaki może być zaproponowany przez Wykonawcę i zaaprobowany przez Inżyniera".

en	In the sixth paragraph phrase "or any further detailed information justifying the previous claim, or within such other period, as may be proposed by the Engineer and approved by the Contractor" shall be crossed out
pl	W szóstym akapicie wykreśla się wyrazy „lub jakichkolwiek dalszych szczegółowych informacji uzasadniających poprzednie roszczenie, lub w ciągu takiego innego okresu, jaki może być zaproponowany przez Inżyniera i zaaprobowany przez Wykonawcę".

en	After the eighth paragraph the following is added as new paragraphs:
pl	Po ósmym akapicie dodaje się nowy akapity:

en	 "Regardless of any other provisions of these Terms, any claim for prolonged Time Limit for Completion must be sent to the Engineer (in full and detailed form) no later than 30 days before the lapse of the time limits determined respectively according to CI.
pl	„Niezależnie od innych postanowień niniejszych Warunków roszczenia o przedłużenie Czasu na Ukończenie muszą być przesłane Inżynierowi (w pełnej i szczegółowej formie) nie później niż 30 dni przed upływem terminów określonych odpowiednio zgodnie z KI.

en	8.4, except for cases when circumstances justifying, in the opinion of the Contractor, their right to prolong the Time Limit for Completion, occur within this 30-day period.
pl	8.4, z wyjątkiem sytuacji, gdy okoliczności uzasadniające zdaniem Wykonawcy jego prawo do przedłużenia Czasu na Ukończenie wystąpią w ciągu tego 30-dniowego okresu.

en	In this latter event, the final time limit for submitting the claim are time limits determined in accordance with CI.
pl	W tym drugim wypadku nieprzekraczalnym terminem złożenia roszczenia są terminy określone zgodnie z KI.

en	8.4. Claims submitted not in line with the provisions of this passage will not be examined.
pl	8.4. Roszczenia złożone niezgodnie z zapisami tego akapitu nie będą rozpatrywane.

en	After the last paragraph, the following paragraphs are introduced:
pl	Po ostatnim akapicie dodaje się nowy akapity:

en	 "Responsibility of the Client towards the Contractor for damages is limited solely to cases when such damage was caused through intentional fault of the Client.
pl	„Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Wykonawcy za szkody jest ograniczona wyłącznie do przypadków gdy szkoda taka powstała z winy umyślnej Zamawiającego.

en	This provision applies to any claims of the Contractor towards the Client arising in connection with the Contract."
pl	Postanowienie to dotyczy wszelkich roszczeń Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikłych w związku z Kontraktem."

en	CI.
pl	KI.

en	20.2 Appointment of the Arbitration Commission The Clause will have the following wording:
pl	20.2 Wyznaczenie Komisji Rozjemstwa w sporach Klauzula przyjmuje następujące brzmienie:

en	Disputes shall be resolved by the Court competent for the Client's seat.
pl	Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

en	Crossed Contract subitems (b) in clauses 4.7., 4.24., 7.4., 8.9., 10.3., 16.1., 17.4. and 19.4. of the Contract do not deprive the Contractor of the possibility to claim respective compensation before court under a normal civil procedure.
pl	Skreślenie w Kontrakcie podpunktów (b) w klauzulach 4.7., 4.24., 7.4., 8.9., 10.3., 16.1., 17.4. i 19.4. nie zamyka Wykonawcy możliwości dochodzenia stosownego odszkodowania przed sądem w ramach zwykłej procedury cywilnej.

en	Clauses from 20.3 to 20.8 are deleted.
pl	Skreśla się klauzule od 20.3 do 20.8.

en	.................., on ......................
pl	.................., dnia ......................

en	BIOMERICA INC
pl	BIOMERICA INC

en	based In California, USA
pl	z siedzibą w Kalifornii w USA

en	17571 Von Karman AVE.
pl	17571 Von Karman AVE.

en	IRVINE, CA 92614 USA
pl	IRVINE, CA 92614 USA

en	POWER OF ATTORNEY
pl	PEŁNOMOCNICTWO

en	BIOMERICA INC based in California, USA, 17571 Von Karman AVE.
pl	BIOMERICA INC z siedzibą w Kalifornii w USA, 17571 Von Karman AVE.

en	IRVINE, CA 92614 USA (hereinafter referred to as: BIOMERICA INC) hereby authorizes Ms / Mr .................. domiciled in................, at .................. Street, having an identity card No. ..............., issued by the Mayor of........................, to represent BIOMERICA INC by exercising the right to vote at the General Meeting of the DIAGNOSIS SA company based in Bialystok, entered into the register of the National Court Register by the District Court in Białystok, XII Commercial Division, under KRS number 0000123824 (hereinafter referred to as: the Company), to be held on .............., in the following cases:
pl	IRVINE, CA 92614 USA (dalej: BIOMERICA INC) upoważnia panią/ pana .................. zamieszkałą/ zamieszkałego w ................, przy ul. .................., legitymującą się dowodem osobistym nr ..............., wydanym przez Prezydenta Miasta ........................, do reprezentowania BIOMERICA INC poprzez wykonywanie prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą DIAGNOSIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000123824 (dalej: Spółka), zwołanym na dzień .............., w następujących sprawach:

en	1. Determination of remuneration for the members of the Board of the Company;
pl	1. Ustalenie wysokości wynagrodzenia dla Członków Zarządu Spółki;

en	2. Determination of remuneration for the members of the Supervisory Board;
pl	2. Ustalenie wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Spółki;

en	3. Consent to the contribution of shares in the Company by the shareholder Adam Mocarski to the company under MF INVEST limited liability company based in Białystok.
pl	3. Wyrażenie zgody na wniesienie akcji posiadanych w Spółce przez akcjonariusza Adama Mocarskiego do spółki pod firmą MF INVEST spółka z o.o. z siedzibą w Białymstoku.

en	4. Waiving the right of priority in relation to shares held in the Company by a shareholder Adam Mocarski brought to the company under MF INVEST limited liability company based in Białystok.
pl	4. Zrzeczenie się prawa pierwszeństwa w stosunku do akcji posiadanych w Spółce przez akcjonariusza Adama Mocarskiego wnoszonych do spółki pod firmą MF INVEST spółka z o.o. z siedzibą w Białymstoku.

en	5. Consent to take over 112,400 (one hundred twelve thousand four hundred) new shares with a nominal value of 0.50 PLN (fifty cents) each by a new investor, i.e. Tyson Bioresearch, Inc.., based in Taiwan, 5F, #22, Ke E. Road III, Science-Based Industrial Park, Chu-Nan, Taiwan, R.O.C. Postal Code:350, for a total price of 1,787,384 PLN (one million seven hundred eighty seven thousand three hundred eighty four).
pl	5. Wyrażenie zgody na objęcie 112.400 (sto dwanaście tysięcy czterysta) nowych akcji Spółki o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda przez nowego inwestora, tj. Tyson Bioresearch, Inc., z siedzibą w Tajwanie, 5F, #22, Ke E. Road III, Science-Based Industrial Park, Chu-Nan, Taiwan, R.O.C. Postal Code:350, za łączną cenę 1.787.384 zł (jeden milion siedemset osiemdziesiąt seidem tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złote).

en	6. Waiving the right of priority in relation to 112,400 (one hundred twelve thousand four hundred) new shares with a nominal value of 0.50 PLN (fifty groszys) each, issued to be covered by the new investor, i.e. Tyson Bioresearch, Inc., based In Taiwan, 5F, #22, Ke E. Road III, Science-Based Industrial Park, Chu-Nan, Taiwan, R.O.C. Postal Code:350, for a total price of 1,787,384 PLN (one million seven hundred eighty seven thousand three hundred eighty four).
pl	6. Zrzeczenie się prawa pierwszeństwa w stosunku do 112.400 (sto dwanaście tysięcy czterysta) nowych akcji Spółki o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, wyemitowanych w celu objęcia przez nowego inwestora, tj. Tyson Bioresearch, Inc., z siedzibą w Tajwanie, 5F, #22, Ke E. Road III, Science-Based Industrial Park, Chu-Nan, Taiwan, R.O.C. Postal Code:350, za łączną cenę 1.787.384 zł (jeden milion siedemset osiemdziesiąt seidem tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złote).

en	This power of attorney also authorizes to vote on matters other than the above mentioned, taking into account the interests of BIOMERICA INC.
pl	Niniejsze pełnomocnictwo upoważnia również do głosowania w innych sprawach niż wymieniowe powyżej, przy uwzględnieniu interesu BIOMERICA INC.

en	.............................................. (signature of the appointer)
pl	.............................................. (podpis udzielającego pełnomocnictwa)

en	POWER OF ATTORNEY
pl	PEŁNOMOCNICTWO

en	BIOMERICA INC based in California, USA, 17571 Von Karman AVE.
pl	BIOMERICA INC z siedzibą w Kalifornii, USA, 17571 Von Karman AVE.

en	IRVINE, CA 92614 USA (hereinafter referred to as: BIOMERICA INC) hereby authorizes Ms Justyna Kinga Mocarska domiciled in Białystok, at Wilejki 14 Street, having an identity card No. ATS 500251, issued by the Mayor of Białystok, to represent BIOMERICA INC by exercising the right to vote at the all General Meeting of the DIAGNOSIS SA company based in Białystok, entered into the register of the National Court Register by the District Court in Białystok. XII Commercial Division, under KRS number 0000431765 (hereinafter referred to as: the Company), to beheld till the end of 2012 in the following cases:
pl	Irvine, CA 92614 USA (zwana dalej BIOMERICA INC) upoważnia niniejszym Panią Justynę Kingę Mocarską zamieszkałą w Białymstoku, przy ulicy Wilejki 14, legitymująca się dowodem osobistym numer ATS 500251, wydanym przez Prezydenta miasta Białystok, do reprezentowania firmy BIOMERICA INC poprzez prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu spółki DIAGNOSIS SA z siedzibą w Białymstoku, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000431765 (zwany dalej "Spółką"), do końca 2012 roku, w następujących przypadkach:

en	1. Determination of remuneration for the members of the Board of the Company;
pl	1. Ustalenie wynagrodzenia dla członków Zarządu Spółki;

en	2. Determination of remuneration for the members of the Supervisory Board;
pl	2. Ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej;

en	3. Consent to the contribution of shares in the Company by the shareholder Adam Mocarski to the company under MF INVEST limited liability company based in Białystok.
pl	3. Zgoda na wniesienie akcji w Spółce przez akcjonariusza Adama Mocarskiego do spółki pod nazwą MF INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku.

en	4. Waiving the right of priority in relation to shares held in the Company by a shareholder Adam Mocarski brought to the company under MF INVEST limited liability company based in Białystok.
pl	4. Rezygnacja z prawa pierwszeństwa w odniesieniu do akcji posiadanych w Spółce przez akcjonariusza Adama Mocarskiego wniesione do Spółki w ramach MF INVEST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku.

en	5. Consent to take over 112,400 (one hundred twelve thousand four hundred) new shares with a nominal value of 0.50 PLN (fifty cents) each by a new investor, i.e. Tyson Bioresearch, Inc.., based in Taiwan, 5F, #22, Ke E. Road III, Science-Based Industrial Park, Chu-Nan, Taiwan, R.O.C. Postal Code:350. for a total price of 1,787,384 PLN (one million seven hundred eighty seven thousand three hundred eighty four).
pl	5. Wyrażenie zgody na przejęcie 112400 (sto dwanaście tysięcy czterysta) nowych akcji o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda przez nowego inwestora, to jest firmę Tyson Bioresearch, Inc., z siedzibą w Tajwanie, 5F, # 22, Ke E. Road III, Science-Based Industrial Park, Chu-Nan, Tajwan, R.O.C., kod pocztowy: 350, za łączną cenę 1.787.384 zł (jeden milion siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery).

en	6. Waiving the right of priority in relation to 112,400 (one hundred twelve thousand four hundred) new shares with a nominal value of 0.50 PLN (fifty groszys) each, issued to be covered by the new investor, i.e. Tyson Bioresearch, Inc., based In Taiwan, 5F, #22, Ke E. Road III, Science-Based Industrial Park, Chu-Nan, Taiwan, R.O.C. Postal Code:350, for a total price of 1,787,384 PLN (one million seven hundred eighty seven thousand three hundred eighty four).
pl	6. Rezygnacja z prawa pierwszeństwa w odniesieniu do 112.400 (sto dwanaście tysięcy czterysta) nowych udziałów o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, wyemitowanych w celu objęcia przez nowego inwestora, to jest firmę Tyson Bioresearch, Inc., z siedzibą w Tajwanie, 5F, # 22, Ke E. Road III, Science-Based Industrial Park, Chu-Nan, Tajwan, R.O.C., kod pocztowy: 350, za łączną cenę 1.787.384 zł (jeden milion siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery).

en	This power of attorney also authorizes to vote on matters other than the above mentioned, taking into account the interests of BIOMERICA INC.
pl	Niniejsze pełnomocnictwo upoważnia również do głosowania w sprawach innych niż wyżej wymienione, biorąc pod uwagę interesy firmy BIOMERICA INC

en	Dear Sir,
pl	Szanowny Panie,

en	In response to your letter of 22 December 2011 (ref number Km 26.11), on behalf of Kapsch Telematic Services Sp. z o. o. with headquarters in Warsaw, I hereby declare that on the day of this statement:
pl	W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 22 grudnia 2011 r. (sygn. akt Km 26/11) w imieniu Kapsch Telematic Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oświadczam, że na dzień niniejszego oświadczenia:

en	a) EuroSystems a.s., with headquarters in 251 01 Ricany, Brezi 102, Czech Republic, is entitled to unmatured claim of Kapsch Telematic Services Sp. z o. o. in the amount of PLN 1,458,104.81 (in words: one million, 81/100),
pl	a) EuroSystems a.s., z siedzibą w 251 01 ftićany, Brezi 102, Republika Czeska, przysługuje wobec Kapsch Telematic Services Sp. z o.o. niewymagalna wierzytelność w wysokości 1.458.104,81 PLN (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy sto cztery złote, 81/100),

en	b) Kapsch Telematic Services Sp. z o. o. has not been notified of any claims of third party to the claims described in Section a) above.
pl	b) nie zostały zgłoszone Kapsch Telematic Services Sp. z o.o. roszczenia osób trzecich do wierzytelności opisanej w punkcie a) powyżej.

en	EXCLUSIVE DISTRIBUTION AGREEMENT
pl	UMOWA NA WYŁĄCZNOŚĆ DYSTRYBUCJI

en	This Exclusive Distribution (the "Agreement"), is made and effective (Date)
pl	Niniejsza Umowa na Wyłączność Dystrybucji (w dalszej części zwana „Umową") zostaje zawarta i zaczyna obowiązywać z dniem (Data)

en	BETWEEN: [COMPANY NAME] (the "Company"), a corporation organized
pl	POMIĘDZY: [NAZWA FIRMY] (w dalszej części Umowy zwaną "Firmą"),

en	And existing under the laws of the [STATE / PROVINCE], with its
pl	Korporacją utworzoną i zarejestrowaną zgodnie z przepisami

en	Head office located at:
pl	[STAN / PROWINCJA},

en	AND: [DISTRIBUTER NAME] (the "Distributor" ), a corporation
pl	z siedzibą w: ORAZ: [NAZWA DYSTRYBUTORA] (w dalszej części Umowy

en	Organized and existing under the laws of the [STATE
pl	utworzoną I zarejestrowaną zgodnie z przepisami [STAN

en	/PROVINCE], with its head office located at:
pl	/PROWINCJA], z siedzibą w:

en	WHEREAS the Company wishes to market the Products described in Schedule A (the "Products") through the Distributor, it is agreed as follows:
pl	Zgodnie z niniejszą Umową Firma oczekuje, że sprzedaż Produktów określonych w Załączniku A („Produkty") będzie realizowana przez Dystrybutora w następujący sposób:

en	1. DEFINITIONS
pl	1. DEFINICJE

en	When used in this Agreement, the following terms shall have the respective meanings indicted, such meanings to be applicable to both the singular and plural forms of the terms defined:
pl	Terminy używane w niniejszej Umowie, zarówno w liczbie pojedynczej jak i liczbie mnogiej oznaczają:

en	 "Agreement" means this agreement, the Schedules attached hereto and Any documents included by references, as each may be amended from time To time in accordance with the terms of this Agreement.
pl	 "Umowa" oznacza niniejszą Umowę, Załączniki do Umowy oraz wszystkie powoływane w Umowie dokumenty, których treść zgodnie z zawartymi w Umowie warunkami i w czasie jej obowiązywania może podlegać zmianom.

en	 "Accessories" means the accessories described in Exhibit A attached Hereto, and includes any special devices manufactured by Company and
pl	 "Akcesoria" oznacza akcesoria opisane w Załączniku A i obejmuje wszystkie specjalne urządzenia produkowane przez Firmę oraz wykorzystywane podczas użytkowania towaru.

en	Used in connection with the operation of the goods. Accessories may be deleted from or added to Exhibit A and their Specifications and design may be changed by Company at its sole
pl	Akcesoria można usuwać lub dodawać do Załącznika A, a ich specyfikacja oraz projekty mogą podlegać zmianom wprowadzanym przez Firmę w dowolny sposób i w dowolnym momencie, o których Dystrybutor będzie zawiadamiany na drodze pisemnej.

en	Discretion at any time by mailing written notice of such changes to
pl	W każdym przypadku, zmiana staje się wiążąca po upływie określonej

en	Distributor. Each change shall become effective [NUMBER] days following
pl	[LICZBA] dni po dacie wysłania niniejszego zawiadomienia do Dystrybutora.

en	The date notice thereof is sent Distributor. "Affiliate means" any company controlled by, controlling, or under common
pl	 "Filia" oznacza firmę, która podlega kontroli lub kontrolingowi przez Firmę lub jest wspólnie z nią prowadzona.

en	Control with Company.
pl	Filia oznacza osobę, korporację lub

en	Affiliate means any person, corporation or other entity: (I) which owns, now
pl	Inną organizację Która: (I) która posiada zgodnie

en	Or hereunder, directly or indirectly, twenty-five percent (25%) or more of any Class of the voting stock of Company or is, now or hereafter, directly or
pl	z postanowieniami niniejszej Umowy, pośrednio lub bezpośrednio dwadzieścia pięć procent (25%) lub więcej akcji Firmy uprawniających do głosowania lub jest obecnie lub będzie w przyszłości bezpośrednio lub pośrednio podlegała kontroli przez Firmę lub (II) dwadzieścia pięć (25%) lub więcej dowolnej klasy akcji uprawniających do głosowania bądź stronę opisaną w akapicie 1, która podlega obecnie lub będzie w przyszłości podlegała bezpośrednio lub kontroli.

en	Indirectly, in effective control of Company; or (II) twenty-five (25%) or more
pl	„Klient" oznacza osobę, która nabywa lub wynajmuje Produkt od Dystrybutora

en	Company, or a party described in paragraph (I), is, now or hereafter, directly Or indirectly, in control.
pl	„Punkt odbioru" oznacza miejsce, które stanowi własność firmy i jest zlokalizowane [PEŁNY ADRES].

en	 "Customer" means any person who purchases or leases Products from Distributor. "Delivery Point" means Company's facilities at [FULL ADDRESS].
pl	Punkt odbioru oznacza również miejsce, które stanowi własność Dystrybutora i jest zlokalizowane [PEŁNY ADRES].

en	Delivery Point means Distributor's facilities at [FULL ADDRESS].
pl	„Załącznik" oznacza dokument załączony do niniejszej Umowy.

en	 "Exhibit" means an exhibit attached to this agreement. "Goods" means those items described in Exhibit B. Goods may be deleted From or added to Exhibit B and their specifications and design may be
pl	„Towar" oznacza produkty opisane w Załączniku B. Produkty mogą być usuwane lub dołączane do Załącznika B, a ich opis i projekt mogą podlegać zmianom wprowadzanym przez Firmę w dowolny sposób i o dowolnym czasie, zaś Dystrybutor zostaje o nich poinformowany w formie przesłanej do niego pisemnej informacji.

en	Changed by Company at its sole discretion at any time by mailing written Notice of such changes to Distributor. Each change shall become effective
pl	W każdym przypadku taka zmiana zaczyna obowiązywać [LICZBA] dni po dacie zawiadomienia wysłanego do Dystrybutora.

en	 "Products" means Goods Accessories and Spare Parts.
pl	„Produkty" oznacza Towar, Akcesoria i Części Zapasowe

en	 "Spare Parts Means": (I) all parts and components of the goods; (II) any Special devices used in connection with the maintenance or servicing of the
pl	„Części zapasowe": są to (I) wszystkie części i elementy składowe towaru; (II) każdy sprzęt wykorzystywany do konserwacji i obsługi Towaru.

en	Goods. Company warrants that a complete list of Spare Parts is set forth in Exhibit C. Spare Parts may be deleted from or added to Exhibit C and their Specifications and design may be changed by Company at its sole Discretion at any time by mailing written notice of such changes to
pl	Firma zapewnia dołączenie pełnej listy Części Zapasowych w Załączniku C. Części Zapasowe mogą zostać usunięte lub dodane do Załącznika C, a ich opis oraz projekt mogą podlegać zmianom wprowadzanym przez Firmę w dowolny sposób i o dowolnym czasie, zaś Dystrybutor zostaje o nich poinformowany w formie przesłanej do niego pisemnej informacji.

en	Distributor. Each change shall become effective [NUMBER] days following The date notice thereof is sent to Distributor.
pl	W każdym przypadku taka zmiana zaczyna obowiązywać [LICZBA] dni po dacie zawiadomienia wysłanego do Dystrybutora.

en	 "Specifications" means those specifications set forth in Exhibit D.
pl	„Specyfikacja" oznacza warunki techniczne wyszczególnione w Załączniku D

en	 "Territory" means the following geographic area or areas: [SPECIFY].
pl	„Terytorium" oznacza następujący obszar lub obszary geograficzne [OKREŚL].

en	During the term of this Agreement, Distributor shall have the first right of Refusal at its option to extend the Territory in order to distribute the Products on an exclusive basis in [COUNTRIES].
pl	W okresie obowiązywania niniejszej Umowy, Dystrybutor będzie miał prawo pierwszeństwa do rozszerzenia Terytorium wyłącznej dystrybucji Produktów na teren [KRAJE].

en	Company shall give Distributor written notice and the terms under which it intends to permit Distribution, or the terms of any offer or request from a third party for rights To distribute any of the products in any country not then included in the Territory.
pl	Firma zobowiązuje się do przekazania Dystrybutorowi pisemnego zawiadomienia oraz pisemnego wyszczególnienia warunków na jakich Dystrybutor zostanie uprawniony bądź warunków sporządzania oferty lub realizacji zamówień dla strony trzeciej dotyczących dystrybucji produktów na terenie państwa, które nie jest uwzględnione w obszarze Terytorium.

en	Distributor shall accept or reject such offer in writing within [NUMBER] days after receipt thereof, and, if Distributor accepts such offer,
pl	Dystrybutor ma prawo zaakceptować lub odrzucić taka ofertę na piśmie w ciągu [LICZBA] dni po otrzymaniu wyżej wspomnianego zawiadomienia.

en	The Territory shall be appropriately expanded. "Trademark" means any trademark, logo, service mark or other commercial
pl	W przypadku uzyskania akceptacji przez Dystrybutora, obszar Terytorium zostanie odpowiednio poszerzony.

en	Designation, whether or not registered, used to represent or describe the Products of Company, as set forth in Exhibit E.
pl	„Znak firmowy" oznacza znak firmowy, logo, znak usługowy lub inne oznaczenie handlowe, zarejestrowane bądź nie, wykorzystywane podczas prezentacji lub opisu Produktów Firmy, zgodnie z informacjami w Załączniku E.

en	2. APPOINTMENT OF DISTRIBUTOR
pl	2.Wyznaczenie Dystrybutora

en	1.1 Appointment
pl	1.1 Wyznaczenie

en	Company hereby appoints Distributor as Company's exclusive distributor of Products in the Territory, and Distributor accepts that position.
pl	Firma wyznacza Dystrybutora jako wyłącznego Dystrybutora Produktów Firmy, a Dystrybutor przyjmuje przyznane mu stanowisko.

en	a. Company, to the extent that is legally Permitted to do so, (I) shall not Appoint any distributor or agent in the Territory for the Products other than Distributor, (II) shall not, and shall cause any Affiliate not to, knowingly sell Products to any person other than Distributor or a party designated by Distributor for use or resale within the Territory ( except pursuant to any agreement effective at the time this Agreement became applicable to the service so provided), and (III) shall use its best efforts to prevent any party other than Distributor from seeking customers for the Products in the Territory, from establishing any branch related to the distribution of Products in the Territory, or from maintaining any distribution depot with respect to the Products in the Territory.
pl	a. Firma, w zakresie obowiązujących przepisów zobowiązuje się (I) nie wyznaczać Dystrybutora lub agenta na Terytorium dystrybucji Produktów innego Dystrybutora (II) nie zmuszać żadnej Fili do świadomej sprzedaży Produktów żadnej osobie lub stronie innej niż Dystrybutor lub osoba lub strona upoważniona przez Dystrybutora do wykorzystywania lub odsprzedaży Produktów na obszarze Terytorium (z wyjątkiem upoważnienia do świadczenia takich usług na mocy umowy, która zostanie zawarta w czasie obowiązywania niniejszej Umowy) oraz (III) do podjęcia wszelkich działań zapobiegających poszukiwaniom nabywcy Produktów przez inne aniżeli Dystrybutor osoby na obszarze Terytorium bądź posiadaniu magazynu dla Produktów, które ulegają dystrybucji na obszarze Terytorium.

en	b. Company, or any Affiliate, sells any Product which is eventually resold In the Territory (other than a sale to Distributor or a party designated By Distributor) and Company, or that Affiliate, had reason to know at
pl	b. Firma lub Filia sprzedaje Produkty, które zostają odsprzedane na obszarze Terytorium (na drodze innej transakcji niż ta obejmująca sprzedaż Produktów Dystrybutorowi lub stronie wyznaczonej przez Dystrybutora) i zarówno Firma jak i Filia mają prawo zostać powiadomione o tym, że taka transakcja jest przygotowywana .

en	The time of its sale of that Product that such resale was likely to Occur, Company shall, immediately after the trigger sale (Which shall Be the resale of the Product in the territory or the sale immediately
pl	Po jej przeprowadzeniu (tj. odsprzedaniu Produktu na obszarze Terytorium), Firma jest zobowiązana wypłacić Dystrybutorowi [PROCENT] % ceny produktu na mocy niniejszej Umowy, zaraz po podpisaniu umowy na daną sprzedaż.

en	Preceding the use of the Product in the Territory) is contracted, pay to The Distributor [PERCENT] % of the price of that product under this
pl	Zapłata ta powinna pokrywać również koszty reklamy oraz nakłady inwestycyjne poniesione przez Dystrybutora.

en	Agreement at the time that the trigger sale was contracted, which Payment shall represent a recapture of certain advertising and capital
pl	Żadne kwestie które nie zostały uregulowane w niniejszym rozdziale nie mają wpływu na współpracę pomiędzy stronami.

en	Pursuant to this Agreement. 2. REFERRALS
pl	2. SKIEROWANIE KLIENTA DO DYSTRYBUTORA

en	If Company or any Affiliate is contacted by any party inquiring about the purchase of Products in the Territory (other than Distributor or a party designated by Distributor), Company shall, or shall cause that Affiliate to, refer such party to Distributor for handling.
pl	Jeśli dodatkowa (poza Dystrybutorem i wyznaczoną przez niego Stroną) strona skontaktuje się z Firmą lub Filią w celu nabycia Produktu na obszarze Terytorium , Firma lub Filia są zobowiązane do odesłania takiej strony do Dystrybutora.

en	3. RELATIONSHIP OF PARTIES
pl	3. WZAJEMNE RELACJE POMIĘDZY STRONAMI

en	a. Distributor is an independent contractor and is not legal Representative or agent of Company for any purpose and shall Have no right or authority (except as expressly provided in this Agreement) to incur, assume or create in writing or otherwise, any Warranty over any of Company's employees, all of whom are Entirely under the control of Company, who shall be responsible for
pl	a. Dystrybutor jest niezależnym wykonawcą i z prawnego punktu widzenia nie jest Przedstawicielem ani agentem Firmy, nie nabywa więc żadnych uprawnień (z wyjątkiem tych jasno określonych w niniejszej Umowie) w formie pisemnej ani też praw do pracowników Firmy, którzy pozostają całkowicie pod kontrolą Firmy, która odpowiada za ich działania i zaniedbania.

en	Their acts and omissions. b. Distributor shall, at its own expense, during the term of this Agreement and any extension thereof, maintain full insurance
pl	b. Dystrybutor jest zobowiązany do pełnego ubezpieczenia, na własny koszt i na czas obowiązywania niniejszej Umowy oraz okres przedłużenia jej ważności, na mocy przepisów dotyczących ubezpieczenia pracowników od wypadków przy pracy obowiązujących w danym stanie lub innych wiążących regulacji prawnych, wszystkich osób zatrudnionych i pracujących na rzecz Dystrybutora oraz wykonujących czynności związane z wypełnianiem postanowień niniejszej Umowy.

en	Under any Workman's Compensation Laws effective in the state or Other applicable jurisdiction covering all persons employed by and Working for it in connection with the performance of this
pl	Dystrybutor, na życzenie Firmy, jest zobowiązany przedstawić Firmie satysfakcjonujące dowody świadczące o wykupieniu takiego ubezpieczenia.

en	Satisfactory evidence of the maintenance of such insurance. c. Distributor accepts exclusive liability for all contributions and payroll Taxes required under Federal Social Security Laws and State Unemployment Compensation Laws or other payments under any Laws of similar character in any applicable jurisdiction as to all
pl	c. Dystrybutor przejmuje całkowitą odpowiedzialność za uiszczanie wszystkich składek i podatków od płac na mocy Federalnych Przepisów dotyczących Ubezpieczeń Społecznych i Stanowych Przepisów dotyczących Odszkodowania na wypadek Bezrobocia lub innych świadczeń na mocy podobnych regulacji prawnych w stosunku do wszystkich zatrudnionych i pracujących dla Dystrybutora osób.

en	Persons employed by and working for it. d. Nothing contained in this Agreement shall be deemed to create any Partnership or joint venture relationship between parties.
pl	d. Wszelkie kwestie nie uregulowane przez niniejszą Umowę nie stanowią podstawy do kształtowania wzajemnych stosunków lub rozwijania współpracy pomiędzy stronami.

en	4. SALE OF PRODUCTS BY DISTRIBUTOR
pl	4. Sprzedaż Produktów przez Dystrybutora

en	Distributor agrees to exercise its best efforts to develop the largest possible market for the Products in the Territory and shall continuously offer, advertise, demonstrate and otherwise promote the sale of Products in the Territory. a. The parties have consulted together and now agree that if
pl	Dystrybutor zobowiązuje się do podejmowania wszystkich możliwych działań, które mogą zapewnić jak największy rynek zbytu Produktów na obszarze Terytorium oraz nieustającego oferowania, reklamowania i demonstrowania oraz promowania w każdy inny sposób sprzedaży Produktów na obszarze Terytorium.

en	Distributor's best efforts are used as provided in this section, a minimum of [SPECIFY] Products ("Annual Market Potential") will be purchased and distributed in the Territory during the first year of this Agreement. b. At the beginning of each subsequent year hereunder the parties will
pl	a. Na podstawie wspólnych konsultacji stron, ustala się, że skutkiem wyżej wymienionych działań wykonywanych przez Dystrybutora z najwyższą starannością będzie kupno oraz dystrybucja minimum [OKREŚL LICZBĘ] Produktów („Minimalna Roczna Sprzedaż") na obszarze Terytorium podczas pierwszego roku obowiązywania niniejszej Umowy.

en	Consult together in good faith and agree on the Annual Market Potential applicable to that year; provided, however, that if they cannot agree, the Annual Market Potential for the immediately Preceding year will apply to the current year.
pl	b. Na początku każdego następnego roku, strony, zgodnie z najlepszą swoją wiedzą ,przeprowadzą konsultacje i uzgodnią Minimalną Roczną Sprzedaż, pod warunkiem, że ustalona na rok wcześniejszy wartość musi ulec zmianie.

en	5. COMPETING PRODUCTS
pl	5.PRODUKTY KONKURENCYJNE

en	Distributor agrees that it will not distribute or represent any Products in the Territory which compete with the Products during the term of this Agreement or any extensions thereof.
pl	Dystrybutor zobowiązuje się, ze nie będzie dystrybuował ani reprezentował żadnych innych Produktów na obszarze Terytorium, które stanowiłyby produkty konkurencyjne w stosunku do Produktów, do dystrybucji których jest zobowiązany podczas obowiązywania niniejszej Umowy oraz w okresie na który jej ważność ulegnie przedłużeniu.

en	6. ADVERTISING
pl	6. REKLAMOWANIE

en	Distributor shall be entitled, during the term of the distributorship created by this Agreement and any extension thereof, to advertise and hold itself out as authorized Distributor of the Products.
pl	Dystrybutor zostaje upoważniony, na czas obowiązywania niniejszej Umowy oraz okres, na który jej ważność ulegnie przedłużeniu, do reklamowania Produktów oraz ich dystrybucji.

en	At all times during the term of the distributorship created by this Agreement and any extension thereof, Distributor shall use the Trademark in all advertisements and other activities conducted by Distributor to promote the sale of the Products.
pl	Przez cały ten czas, Dystrybutor ma również prawo posługiwać się Znakiem Firmowym we wszystkich reklamach oraz w trakcie innych działań prowadzonych w celu promocji sprzedaży Produktów.

en	a. Distributor shall examples of all proposed advertisements and other Promotional materials for the Products to Company for inspection And Distributor shall not use any such advertisements or Promotional materials without having received the prior written Consent of Company to do so.
pl	a. Dystrybutor jest zobowiązany do przedstawienia Firmie do kontroli wszystkich propozycji materiałów reklamowych Produktu oraz do niestosowania żadnych materiałów reklamowych ani promocyjnych bez wcześniejszego otrzymania pisemnej zgody Firmy na ich wykorzystanie.

en	b. Distributor shall not, pursuant to this Agreement or otherwise, have Or acquire any right, title or interest in or to Company's Trademarks.
pl	b. Na mocy niniejszej Umowy, Dystrybutor nie ma prawa ani upoważnienia do wykorzystywania Znaku Firmowego Firmy w żadnych innych sytuacjach.

en	7. NEW PRODUCTS
pl	7.NOWE PRODUKTY

en	If Company or any Affiliate now or hereafter manufactures or distributes, or proposes to manufacture or distribute any product other than the Products Company shall immediately notify, or cause such Affiliate to notify, Distributor of that fact and of all details concerning that product.
pl	W przypadku produkcji lub dystrybucji lub propozycji produkcji bądź dystrybucji nowych produktów, oprócz obecnych Produktów, obecnie lub w przyszłości przez Firmę lub Filię, Firma lub Filia natychmiast powiadomią Dystrybutora o wszystkich szczegółach dotyczących takiego zdarzenia.

en	Distributor may request from Company distribution rights for that product in the Territory, or any portion thereof, and if so requested, Company shall grant, or shall cause the subject Affiliate to grant, such distribution rights to Distributor on terms and conditions no less favorable than those provided in this Agreement with respect to Products.
pl	Dystrybutor może wystąpić do Firmy z wnioskiem o prawa do dystrybucji takiego produktu na obszarze Terytorium lub jego części. Firma lub Filia są zobowiązane wówczas do udzielenia Dystrybutorowi takiego prawa do dystrybucji na warunkach, które nie będą mniej korzystne aniżeli te określone w niniejszej Umowie w odniesieniu do obecnych Produktów.

en	If Distributor does not obtain those distribution rights or obtains them only for a of the Territory, and Company or an Affiliate later desires to offer those distribution rights for the Territory or any portion thereof to another part, Company shall first, or shall cause such Affiliate to first, make that offer in writing to Distributor on terms and conditions which shall be specified fully in that offer.
pl	Jeśli Dystrybutor nie uzyska tych praw dystrybucji lub zostaną mu one przyznane tylko na obszar Terytorium, a następnie Firma lub Filia zdecydują się przyznać te prawa do dystrybucji na obszar Terytorium lub jego część innej stronie, Firma lub Filia jest zobowiązana do złożenia takiej pisemnej oferty najpierw Dystrybutorowi na warunkach, które zostaną dokładnie w tej ofercie określone.

en	That offer shall contain a full description of the subject product and its operation.
pl	Taka oferta powinna zawierać pełny opis produktu oraz jego obsługi.

en	Distributor may request, and Company shall promptly provide, or shall cause such Affiliate promptly to provide, further information concerning the product or the offer.
pl	Dystrybutor może poprosić o dodatkowe informacje na temat tego produktu lub oferty, a Firma lub Filia są zobowiązane niezwłocznie dostarczyć je.

en	If Distributor fails to accept such offer, Company or the Affiliate may then offer the product to another party for distribution in the Territory, but may not offer it on terms and conditions more favorable than those offered to Distributor.
pl	Jeśli Dystrybutor odrzuci ofertę, Firma lub Filia mogą złożyć tę ofertę dotyczącą obszaru Terytorium innej stronie, ale nie mają prawa przedstawić wówczas korzystniejszych warunków aniżeli te, które zaoferowały wcześniej Dystrybutorowi.

en	If Company or the Affiliate desires to make a better offer to another party, Company shall first, or shall cause the affiliate first to, make such better offer to Distributor in accordance with procedure set forth above.
pl	Jeśli Firma lub Filia chciałyby przedstawić innej stronie lepszą ofertę to są zobowiązane do przedstawienia jej najpierw Dystrybutorowi zgodnie z wyżej opisaną procedurą.

en	8. DISTRIBUTOR SALES, SERVICE AND STORAGE FACILITIES
pl	8. POMIESZCZENIA I WYPOSAŻENIE DYSTRYBUTORA DO SPRZEDAŻY, ŚWIADCZENIA USŁUG ORAZ MAGAZYNOWANIA

en	a. Distributor shall, at its expense, engage and maintain a sales, Service and parts handling organization in the Territory, stated with Such experienced personnel as are necessary to enable distributor to
pl	a. Dystrybutor na własny koszt zorganizuje i będzie utrzymywał pomieszczenia i wyposażenie niezbędne do sprzedaży, świadczenia usług oraz magazynowania produktów na obszarze Terytorium, obsługiwane przez doświadczony personel, w celu wykonywania obowiązków stanowiących przedmiot niniejszej Umowy.

en	Perform its obligations under this Agreement. b. Distributor shall, at its expense, maintain facilities and personnel in The Territory that will enable it promptly and satisfactorily to perform, At a reasonable price, all inspection, maintenance and other Necessary serving of Products sold by Distributor.
pl	b. Dystrybutor na własny koszt będzie utrzymywał pomieszczenia i personel na obszarze Terytorium niezbędne do natychmiastowego i satysfakcjonującego przeprowadzenia za rozsądną cenę wszystkich kontroli, konserwacji i innych niezbędnych czynności związanych z Produktami sprzedawanymi przez Dystrybutora.

en	To assist Distributor in the discharge of this service and maintenance function, Company shall provide service and maintenance training, without Charge, to any reasonable number of Distributor's personnel as
pl	Aby zapewnić Dystrybutorowi pomoc w wykonywaniu tych usług oraz czynności związanych z utrzymaniem produktów, Firma zobowiązuje się w zapewnieniu nieodpłatnie odpowiedniego wyszkolenia rozsądnej i wyznaczonej przez Dystrybutora liczbie pracowników .

en	Distributor shall designate. c. Distributor shall, at its expense, at all times store and maintain its Inventory of Products in accordance with current, applicable
pl	c. Dystrybutor jest zobowiązany, do przechowywania i utrzymywania, na własny koszt i przez cały czas, produktów zgodnie z bieżącymi i obowiązującymi w tym okresie instrukcjami Firmy

en	Instructions issued by Company from time to time. d. Distributor shall, at its expense, deliver one copy of Company's Current, applicable operation and maintenance manual to each
pl	d. Dystrybutor, na własny koszt, dostarcza w momencie sprzedaży lub innym czasie, każdemu Klientowi jedną kopię bieżącej Instrukcji Obsługi przygotowanej przez Firmę.

en	Customer at the time of sale and, at that time, Distributor shall, at its Expense, fully explain and demonstrate to the customer the proper Method of operating and maintaining the Products.
pl	Dystrybutor na własny koszt, udzieli klientowi wszystkich wyjaśnień i przeprowadzi demonstracje właściwej obsługi i konserwacji Produktów.

en	e. Distributor shall mail to Company, during the term of the Distributorship created by this Agreement and any extension Thereof, prompt written notice the address of each location at
pl	e. Dystrybutor jest zobowiązany do wysłania Firmie, podczas okresu obowiązywania niniejszej umowy i w okresie przedłużenia jej ważności, pisemnej informacji o adresie każdej lokalizacji, w której przechowywane są produkty oraz każdej jednostki ustanowionej przez Dystrybutora do świadczenia sprzedaży i usług związanych z Produktami.

en	Which products are stored, and the address of each facility Established by Distributor to sell and service the Products. Company may, through its designated agent, inspect all such
pl	Firma ma prawo do kontroli, za pośrednictwem wyznaczonych agentów, wszystkich takich lokalizacji i miejsc w dowolnym momencie w standardowych godzinach pracy.

en	9. TRAINING OF DISTRIBUTOR
pl	9.SZKOLENIE DYSTRYBUTORA

en	As promptly as practicable after execution of the Agreement, Company shall transmit to Distributor information, materials, manuals and technical documents necessary to enable Distributor to perform its obligation under this Agreement and, in particular, to carry out the warranty repairs pursuant to ARTICLE 4 of this Agreement. Throughout the term of this Agreement and extension thereof, Company shall continue to give Distributor such technical assistance as Distributor may reasonably request.
pl	Natychmiast po podpisaniu niniejszej Umowy, Firma jest zobowiązana do przekazania Dystrybutorowi informacji, materiałów, instrukcji obsługi oraz dokumentacji technicznej niezbędnej dla Dystrybutora do wykonywania swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, a w szczególności do przeprowadzania napraw gwarancyjnych na podstawie Artykułu 4 niniejszej Umowy.

en	Distributor shall reimburse Company for all reasonable out-of-pocket expenses incurred by Company in providing technical assistance.
pl	Przez cały czas obowiązywania niniejszej Umowy oraz w okresie przedłużenia jej ważności Firma...

en	Warsaw, 2012-10-
pl	Warszawa, 2012-10-

en	Mr
pl	Szanowny Pan

en	Altaf Tapia
pl	Altaf Tapia

en	Managing Partner
pl	Managing Partner

en	PricewaterhauseCoopers
pl	PricewaterhauseCoopers

en	Central Asia and Caucasus
pl	Central Asia and Caucasus

en	B.V. Armenian Branch
pl	B.V. Armenian Branch

en	As Director of Armenian Office of Polish Security Printing Works in Warsaw, which has operated for almost a year, I would like to express my appreciation for the level of cooperation with PwC in Erevan. Your colleagues from the Office of PwC, especially Mr. Dawit Harutyunyan, have recently helped us in obtaining beneficial position for PWPW at the State Revenue Committee of the Government of the Republic of Armenia, concerning challenging case on the deduction of tax losses from tax revenue of the Armenian Office in the coming years.
pl	Jako Dyrektor funkcjonującego od prawie roku Oddziału w Armenii Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie pragnę przekazać wyrazy uznania co do poziomu współpracy z PwC w Erywaniu.Koledzy z tego Oddziału PwC, a szczególnie Pan Dawit Harutyunyan pomogli ostatnio w uzyskaniu w Komitecie Dochodów Państwowych przy Rządzie Republiki Armenii korzystnego dla PWPW S.A. stanowiska co do niełatwej sprawy odliczania straty podatkowej Oddziału w Armenii od dochodów podatkowych w latach następnych.

en	I am convinced that the good cooperation with your company will help us to solve further problems resulting from the accounting and tax matters of PWPW Office.
pl	Wyrażam przekonanie, że ta dobra współpraca pomoże nam rozwiązywać dalsze problemy wynikające z prowadzenia rachunkowości i spraw podatkowych Oddziału PWPW S.A. przez Państwa firmę.

en	Plaintiff: State Treasury -
pl	Strona powodowa: Skarb Państwa -

en	General Directorate of Roads and Motorways - Office in Wrocław (53-139), at Powstańców Śląskich 186, represented by a solicitor Maciej DEREJCZYK of MACIEJ DEREJCZYK & PARTNERS Law Office Wroclaw (50-127), ul.
pl	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu (53-139), przy ul. Powstańców Śląskich 186 zastępowany przez radcę prawnego MACIEJA DEREJCZYKA z MACIEJ DEREJCZYK I PARTNERZY KANCELARII PRAWNICZEJ Wrocław (50-127), ul. Św. Mikołaja 59-60 / 19 Strona pozwana: Kapsch Telematic Services Sp. z o.o., z siedzibąprzy ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa

en	Św.
pl	Pozew

en	The claim for payment in writ-of-payment proceedings
pl	o zapłatę w postępowaniu upominawczym

en	Acting on behalf of the plaintiff, under the powers granted to me, which I attach to this application, I conclude with:
pl	Działając w imieniu strony powodowej, na mocy udzielonego mi pełnomocnictwa, które do niniejszego pozwu załączam, wnoszę o:

en	1) order the defendant to pay the plaintiff the amount of 32,000.00 PLN, consisting of 32 PLN quotas x 1000 PLN each in respect of contractual penalty for delay in the return of the subject of the contract,
pl	1) Zasądzenie od strony pozwanej na rzecz strony powodowej kwoty 32.000,00 zł, składającej się z 32 kwot po 1.000 zł każda z tytułu kary umownej za opóźnienie w zwrocie przedmiotu umowy,

en	2) order the defendant to pay the plaintiff the statutory interest on the amount of 32,000.00 PLN counted since 10 September 2011 to the date of payment,
pl	2) Zasądzenie od strony pozwanej na rzecz strony powodowej odsetek ustawowych od kwoty 32.000,00 zł liczonych od dnia 10 września 201 lr. do dnia zapłaty,

en	3) order the defendant to pay the plaintiff the costs of the proceedings, including representation costs according to prescribed rates,
pl	3) Zasądzenie od strony pozwanej na rzecz strony powodowej kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych,

en	4) cognisance of the case also in the absence of the plaintiff or its representative,
pl	4) Rozpoznanie sprawy również pod nieobecność strony powodowej lub jej pełnomocnika,

en	5) taking proof of the documents attached to the application, on the occasion of their content.
pl	5) Przeprowadzenie dowodu ż dokumentów załączonych do pozwu, na okoliczność ich treści.

en	In case of no grounds to issue a payment order, or effective defendant's objection to a payment order, I conclude with:
pl	W przypadku stwierdzenia braku podstaw do wydania nakazu zapłaty lub skutecznego wniesienia przez stronę pozwaną sprzeciwu od nakazu zapłaty, wnoszę o:

en	1) ordering the defendant to pay the plaintiff the amount of 32,000.00 PLN, consisting of 32 PLN quotas x 1000 PLN each in respect of contractual penalty for delay in the return of the subject of the agreement,
pl	1) Zasądzenie od strony pozwanej na rzecz strony powodowej kwoty 32.000,00 zł, składającej się z 32 kwot po 1.000 zł każda z tytułu kary umownej za opóźnienie w zwrocie przedmiotu umowy,

en	2) ordering the defendant to pay the plaintiff the statutory interest on the amount of 32,000.00 PLN counted since 10 September 2011 to the date of payment,
pl	2) Zasądzenie od strony pozwanej na rzecz strony powodowej odsetek ustawowych od kwoty 32.000,00 zł liczonych od dnia 10 września 201 lr. do dnia zapłaty,

en	3) order the defendant to pay the plaintiff the costs of the proceedings, including representation costs according to prescribed rates,
pl	3) Zasądzenie od strony pozwanej na rzecz strony powodowej kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych,

en	KRS: 0000015829 :: REGON: 932814072 :: NIP: 899-24-55-014 konto: BRE BANK SA nr 46 1140 2004 0000 3002 3390 1067 www.maciej.derejczyk.pl
pl	KRS: 0000015829 :: REGON: 932814072 :: NIP: 899-24-55-014 konto: BRE BANK SA nr 46 1140 2004 0000 3002 3390 1067 www.maciej.derejczyk.pl

en	4) cognisance of the case also in the absence of the plaintiff or its representative,
pl	4) Rozpoznanie sprawy również pod nieobecność strony powodowej lub jej pełnomocnika,

en	5) taking proof of the documents attached to the application, on the occasion of their content,
pl	5) Przeprowadzenie dowodu z dokumentów załączonych do pozwu, na okoliczność ich treści,

en	6) carrying out the testimony of plaintiff and witness testimony of Barbara Mikus - the address for delivery is the same as the address of representative of plaintiff - on the circumstances of delay in returning the subject of the agreement to the defendant hereof.
pl	6) Przeprowadzenie dowodu z przesłuchania strony powodowej oraz z zeznań świadka Barbary Mikuś - adres do doręczeń jak dla pełnomocnika strony powodowej - na okoliczność opóźnienia strony pozwanej w zwrocie przedmiotu umowy.

en	Justification
pl	Uzasadnienie

en	With this claim, the plaintiff requests the defendant to pay the amount of 32,000.00 PLN, consisting of 32 PLN quotas x 1000 PLN each in respect of contractual penalty for delay in the return of the subject of the contract and the statutory interest on the amount of 32,000.00 PLN counted since 10 September 2011 to the date of payment.
pl	Pozwem niniejszym strona powodowa dochodzi zapłaty przez stronę pozwaną kwoty 32.000,00 zł, składającej się z 32 kwot po 1.000 zł każda, z tytułu kary umownej za opóźnienie w zwrocie przedmiotu umowy oraz odsetek ustawowych od tej kwoty liczonych od dnia 10 września 201 lr. do dnia zapłaty.

en	On 9 June 2011, the plaintiff entered into lending agreement with the defendant, the subject of that agreement was to lend the defendant, for free use, 2 pieces of road safety U-26 devices, in order to label the temporary road traffic management.
pl	Dnia 9 czerwca 20lir. strona powodowa zawarł ze stroną pozwaną umowę użyczenia, przedmiotem której było oddanie przez stronę powodową stronie pozwanej, do bezpłatnego używania, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego U-26, w liczbie 2 sztuk, w celu oznakowania tymczasowej organizacji ruchu.

en	In § 3 paragraph 1 of the Agreement, the Parties decided that the return of the subject of the agreement would take place until 4 July 2011 what was to be confirmed by the delivery - acceptance protocol.
pl	W § 3 ust. 1 umowy strony zgodnie postanowiły, że zwrot przedmiotu umowy nastąpi najpóźniej dnia 4 lipca 201 lr. co miało zostać potwierdzone protokołem zdawczo - odbiorczym.

en	Evidence:
pl	Dowód:

en	1. lending agreement of 9 June 2011.
pl	1. umowa użyczenia z dnia 9 czerwca 201 lr.

en	The subject of the agreement was handed to the defendant on 15 June, which is confirmed by the delivery - acceptance protocol of 14 and 15 June 2011.
pl	Przedmiot umowy przekazany został stronie pozwanej dnia 15 czerwca, co potwierdzają protokoły zdawczo - odbiorcze z dnia 14 i 15 czerwca 201 lr.

en	Evidence:
pl	Dowód:

en	2. delivery - acceptance protocol of 14 June 2011,
pl	2. protokół zdawczo - odbiorczy z dnia 14 czerwca 201 lr.,

en	3. delivery - acceptance protocol of 15 June 2011.
pl	3. protokół zdawczo - odbiorczy z dnia 15 czerwca 2011r.

en	The defendant did not return the subject of the agreement to the plaintiff within the agreed period.
pl	Strona pozwana nie zwróciła stronie powodowej przedmiotu użyczenia w umówionym terminie.

en	Return of the subject of the agreement occurred on 5 August 2011, which is confirmed by the content of delivery - acceptance protocol of 4 and 5 August 2011.
pl	Zwrot przedmiotu umowy nastąpił dnia 5 sierpnia 201 lr, co potwierdza treść protokołów zdawczo - odbiorczych z dnia 4 i 5 sierpnia 201 lr.

en	Due to the fact that the subject of the agreement were 2 pieces of U-26 road safety devices, it should be assumed that the performance of obligation of the defendant occurred after the return of two pieces of the above mentioned devices, so on 5 August 2011.
pl	Z uwagi na fakt, iż przedmiotem umowy były 2 sztuki urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego U-26 przyjąć należy, że wykonanie zobowiązania przez stronę pozwaną nastąpiło dopiero po zwrocie obu sztuk tego urządzenia, a więc dnia 5 sierpnia 201 lr.

en	Evidence:
pl	Dowód:

en	4. delivery - acceptance protocol of 4 August 2011,
pl	4. protokół zdawczo - odbiorczy z dnia 4 sierpnia 201 lr.,

en	5. delivery - acceptance protocol of 5 August 2011,
pl	5. protokół zdawczo - odbiorczy z dnia 5 sierpnia 201 lr.,

en	Because of not returning the subject of the agreement hereof on time, on the basis of § 5 paragraph 1 of the Agreement, the plaintiff proceeded to charge the defendant with a contractual penalty for delay in returning the subject of the agreement in the amount of 1.000 PLN for each day of delay.
pl	W związku z niezwróceniem przedmiotu umowy w terminie, na podstawie § 5 ust. 1 umowy, strona powodowa przystąpiła do naliczania stronie pozwanej kary umownej z tytułu opóźnienia w dokonaniu zwrotu przedmiotu umowy w wysokości 1.000 zł za każdy dzień opóźnienia.

en	The defendant returned the subject of the agreement to the plaintiff on 5 August 2011.
pl	Strona pozwana zwróciła stronie powodowej przedmiot umowy dnia 5 sierpnia 201 lr.

en	Due to the fact that under the agreement, return of the subject of the agreement was to take place on July 5, 2011, the plaintiff charged the defendant with a contractual penalty for delay of 32 days.
pl	Z uwagi na fakt, iż zgodnie z treścią umowy zwrot przedmiotu umowy nastąpić miał 5 lipca 201 lr. strona powodowa naliczyła stronie pozwanej karę umowną za 32 dni opóźnienia.

en	The total amount of contractual penalty that the defendant is charged is 32.000 PLN (32 days x 1.000 PLN = 32.000,00 PLN).
pl	Łączna kwota kary umownej jaka obciąża stronę pozwaną wynosi 32.000,00 zł (32 dni x 1.000 zł = 32.000,00 zł).

en	Evidence:
pl	Dowód:

en	6. delivery - acceptance protocol,
pl	6. protokół zdawczo - odbiorczy,

en	7. the agreement of 9 June 2011,
pl	7. umowa z dnia 9 czerwca 201 lr.,

en	8. hearing the complainant and witness.
pl	8. przesłuchanie strony powodowej i świadka.

en	www.maciej.derejczylc.pl
pl	www.maciej.derejczylc.pl

en	In accordance with § 5 paragraph 3 of the agreement, contractual penalty was to be paid on the basis of an account note, 7 days from the date of delivery of the above mentioned note to the defendant.
pl	Zgodnie z § 5 ust. 3 umowy kara umowna płatna miała być na podstawie noty księgowej, 7 dni od dnia jej doręczenia stronie pozwanej.

en	On August 19, 2011, the plaintiff issued an account note No. 53/2011, in which the payment deadline was extended to 14 days from the date of its delivery.
pl	Dnia 19 sierpnia 201 lr. strona powodowa wystawiła notę księgową nr 53/2011, w której wydłużony został termin płatności do 14 dni od dnia doręczenia noty.

en	An account note was delivered to the defendant on 26 August 2011.
pl	Nota księgowa doręczona została stronie pozwanej dnia 26 sierpnia 201 lr.

en	The defendant, however, did not pay a contractual penalty to the plaintiff.
pl	Strona powodowa nie zapłaciła jednak stronie pozwanej kary umownej.

en	Evidence:
pl	Dowód:

en	9. Account note No. 53/2011 of 19 August 2011 along with confirmation of receipt.
pl	9. nota księgowa nr 53/2011 z dnia 19 sierpnia 201 lr. wraz z potwierdzeniem odbioru.

en	Due to lack of payment of a contractual penalty by the defendant within a prescribed period thereof, the plaintiff, by a letter of 12 September 2011, urged the defendant to pay a contractual penalty for delay in returning the subject of the agreement.
pl	Z uwagi na brak zapłaty przez stronę pozwaną kary umownej we wskazanym terminie strona powodowa pismem z dnia 12 września 201 lr. wezwała stronę pozwaną do zapłaty kary umownej za opóźnienie w zwrocie przedmiotu świadczenia.

en	This call was delivered on 20 September 2011.
pl	Wezwanie to doręczone zostało dnia 20 września 201 lr.

en	However, it turned out to be ineffective.
pl	Okazało się ono jednak bezskuteczne.

en	Evidence:
pl	Dowód:

en	10. request for payment of 12 September 2011 along with confirmation of receipt.
pl	10. wezwanie do zapłaty z dnia 12 września 201 lr. wraz z potwierdzeniem odbioru.

en	The defendant, despite the issuance of account note by the plaintiff in accordance with the agreement of 9 June 2011 and request for payment, has not paid the contractual penalty.
pl	Strona pozwana pomimo wystawienia przez stronę powodową w sposób zgodny z umową z dnia 9 czerwca 201 lr. noty księgowej nr 53/2011 oraz skierowania do niej wezwania do zapłaty nie zapłaciła obciążającej jej kary umownej.

en	The defendant has also not paid the plaintiff the statutory interest for late payment.
pl	Strona pozwana nie zapłaciła stronie powodowej również odsetek ustawowych z tytułu opóźnienia w spłacie należności.

en	Due to the fact that, in accordance with the contents of the account note contractual penalty was to be paid within 14 days from the date of its delivery, so on 9 September 2011, it should be recognized that the defendant is also required to pay the plaintiff the statutory interest on the amount of 32,000.00 PLN due to delay, starting from 10 September 2011 until the date of payment.
pl	Z uwagi na fakt, iż zgodnie z treścią noty księgowej kara umowna miała zostać zapłacona w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, a więc do dnia 9 września 201 lr. uznać należy, iż na stronie pozwanej ciąży również obowiązek zapłaty na rzecz strony powodowej odsetek ustawowych z tytułu opóźnienia od kwoty 32.000,00 zł, liczonych od dnia 10 września 201 lr. do dnia zapłaty.

en	www.maciej.derejczyk.pl
pl	www.maciej.derejczyk.pl

en	Bearing the above in mind, and especially non-payment of the contractual penalty by the defendant, despite the issue of account note in accordance with the provisions of the agreement of 9 June 2011, as well as addressing request for payment to the defendant, this claim shall be regarded as necessary and justified.
pl	Mając powyższe na uwadze, a zwłaszcza brak zapłaty przez stronę pozwaną kary umownej pomimo zgodnego z postanowieniami umowy z dnia 9 czerwca 201 lr. wystawienia noty księgowej przez stronę powodową, a także skierowania do strony pozwanej wezwania do zapłaty, pozew niniejszy jest konieczny i uzasadniony.

en	The CONTRACT of SALE AND PURCHASE of DAIRY PRODUCTS Number _______________15/6/10
pl	Umowa kupna i sprzedaży produktów mleczarskich numer_______________

en	Valmiera, 2915.1206.2010
pl	Valmiera, 29.12.2010

en	 "Valmieras piens", AS unified reg. No 40003020475, with its registered address at Rīgas iela 93, Valmiera LV-4201, represented by its Chairman of the Board Rolands Gulbis, acting pursuant to the articles of association, hereinafter, the SELLER, of the one part and
pl	 "Valmieras piens", numer rejestracyjny 40003020475, z siedzibą w Rīgas iela 93, LV-4201 Valmiera, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Rolands Gulbis, działając na podstawie statutu Spółki, zwanej dalej SPRZEDAWCA, z jednej strony i

en	____________________, reg. No __________, with its registered address at __________, by its member of the board _____________________________, acting pursuant to the articles of association, hereinafter, the BUYER, of the other part, without duress, mistake and fraud execute the following agreement:
pl	____________________, numer rejestracji __________, z siedzibą w __________, przez Członka Zarządu _____________________________, działając na podstawie statutu Spółki, zwanym dalej, Nabywcą, z drugiej strony, bez przymusu, błędu i nadużyć podpisują następującą umowę:

en	Part I
pl	Część I

en	1. Subject of Agreement and Price
pl	1. Przedmiot Umowy i Cena

en	1.1. The SELLER sells and the BUYER buys and accepts Lapland Cheese the Skimmed milk powder, Full cream milk powder, butter, , further in the text the Goods, according to rules of the given contract.
pl	1.1. SPRZEDAWCA sprzedaje a KUPUJĄCY kupuje i akceptuje towar o nazwie ser Lapland, zwany dalej w tekście Towarem, zgodnie z zasadami niniejszej umowy.

en	1.2. The general business terms and conditions set out in Part II of the agreement are applied to the mutual relationship of the parties.
pl	1.2. Ogólne warunki handlowe i warunki określonych w części II umowy stosuje się do wzajemnych relacji stron.

en	1.3. The purpose of purchase is for import of the Goods toPoland. ___.
pl	1.3. Celem zakupu jest import Towaru do Polski.

en	1.4. The price of the goods is stated in the appendix.
pl	1.4. Ceny towarów zamieszczone są w załączniku.

en	Shipment of the Goods is made under mutually agreed schedule; if the schedule is not mutually agreed on, the SELLER has the right to not ship the Goods.
pl	Wysyłka towaru odbywa się zgodnie z wzajemnie ustalonym harmonogramem; jeśli harmonogram nie zostanie uzgodniony, SPRZEDAWCA ma prawo nie wysyłać Towaru.

en	2. Agreement Validity and Conditions
pl	2. Ważność umowy i jej Warunki

en	2.1. Provisional rules and terms of loading of the Goods - in the every orders invoiceappendix.
pl	2.1. Zasady i warunki załadunku Towaru znajdują się w każdej fakturze zamówienia.

en	2.2. The given contract comes into effect with signing date _______ and remains in effect for the period of one year.
pl	2.2. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i pozostaje w mocy przez okres jednego roku.

en	If any of the Parties, after validity of the given Contract, has not declared the desire to terminate the Contract, it is considered prolonged for one year.
pl	Jeżeli którakolwiek ze Stron, po podpisaniu niniejszej umowy, nie wyrazi chęci rozwiązania umowy, umowę uważa się za przedłużoną o jeden rok.

en	The termination of the present Contract does not release the Party from performance of the obligations which term of execution has come before the moment of the termination of the present Contract.
pl	Wypowiedzenie niniejszej umowy nie zwalnia Stron z wykonania obowiązków objętych niniejszą umową przed jej rozwiązaniem.

en	2.3. Currency of payment under the present contract is EUR.
pl	2.3. Walutą płatności w ramach niniejszej umowy jest EUR

en	2.3. 2.4. Price is agreed before every loading separate by e mail or fax.The total sum of the contract makes EUR ____.
pl	2.4. Cena jest uzgadniana przed każdym załadunkiem na podstawie oddzielnych uzgodnień przesyłanych drogą elektroniczną lub faksową.

en	2.5. Rules of delivery - FCA street Rigas 93, Valmiera, LV-4201, Latvia (INCOTERMS 2000)
pl	2.5. Miejsce dostawy - FCA ulica Rigas 93, Valmiera, LV-4201, Łotwa (INCOTERMS 2000))

en	3. Payment Procedure
pl	3. Procedura płatności

en	3.1. The BUYER pays for the Goods by wire transfer to the bank account specified by the SELLER according to the following procedure:
pl	3.1. KUPUJĄCY płaci za towar przelewem na rachunek bankowy wskazany przez SPRZEDAWCE według następującej procedury:

en	3.2. 100% of the respective amount for loadable Goods in 30 days 1 day prior from the to the loading of the Goods in accordance with the SELLER'S invoice
pl	3.2. 100% kwoty właściwej za załadowany Towar w ciągu 30 dni od momentu załadunku Towaru zgodnie z fakturą SPRZEDAJĄCEGO

en	4. Other Provisions
pl	4. Inne postanowienia

en	4.1. The agreement is prepared in two counterparts with equal legal force; one is given to the SELLER ant the other - to the BUYER
pl	4.1. Umowa jest podpisana w dwóch egzemplarzach z jednakową mocą prawną, jeden egzemplarz dla SPRZEDAJĄCEGO a drugi dla KUPUJĄCEGO

en	5. Registered addresses, bank details and contacts of parties:
pl	5. Oficjalne adresy, informacje bankowe i kontaktowe stron:

en	SELLER BUYER
pl	SPRZEDAWCA KUPUJĄCY

en	„Valmieras piens", АS
pl	„Valmieras piens", АS

en	Rīgas iela 93, Valmiera, LV - 4201
pl	Rīgas iela 93, Valmiera, LV - 4201

en	Unified reg.
pl	Unified reg.

en	No.
pl	No.

en	LV 40003020475
pl	40003020475 NIP: LV 40003020475

en	AS Dnb Nord Bank
pl	AS Dnb Nord Bank

en	SWIFT: RIKOLV2X
pl	SWIFT: RIKOLV2X

en	LV38 RIKO 000293 0027496
pl	LV38 RIKO 000293 0027496

en	Rigas iela 13, Valmieras, LV-4201.
pl	Rigas iela 13, Valmieras, LV-4201.

en	Contact person: Linda PetrovaJuris Jasans
pl	Osoba kontaktowa: Linda Petrova

en	Tel.:(+371) 29395131, fax: (+371) 64201254
pl	Tel.:(+371) 29395131, fax: (+371) 64201254

en	e-mail: linda.petrova@vpiens.lvjuris.jasans@vpiens.lv
pl	e-mail: linda.petrova@vpiens.lv

en	Rolands Gulbis Mr.
pl	Rolands Gulbis Pan.

en	Part II General Business Provisions
pl	Część II Ogólne Postanowienia Biznesowe

en	1 Ordering and Supply of Goods
pl	1 Zamówienie i dostawa Towarów

en	1.1 The BUYER makes a written order of the Goods under this agreement by sending an e-mail to the SELLER'S address specified in Part I at least 10 days prior to the loading of the respective amount of Goods.
pl	1.1 KUPUJĄCY składa pisemne zamówienie na Towar w ramach niniejszej umowy poprzez wysłanie e-maila na adres SPRZEDAWCY określony w części I niniejszej umowy, co najmniej 10 dni przed załadunkiem właściwej ilości Towarów.

en	The BUYER is obliged to verify that the SELLER has received the order within two working days.
pl	KUPUJĄCY jest zobowiązany do sprawdzenia, czy SPRZEDAWCA otrzymał zamówienie w ciągu dwóch dni roboczych.

en	Legitimate representatives and contact persons specified in Part I of the agreement may place orders on behalf of the BUYER.
pl	Przedstawiciel lub osoby kontaktowe wymienione w części I niniejszej umowy mogą składać zamówienia w imieniu KUPUJĄCEGO.

en	The BUYER is obliged to purchase the entire amount of Goods specified in Part I or in appendix.
pl	KUPUJĄCY jest zobowiązany do zakupu całej ilości Towaru określonego w części I lub w załączniku.

en	1.2 The order specifies the assortment of the Goods, the characteristics of the Goods (origin, identification codes, quality indicators, names of technical documents, type of packaging, marking requirements, etc.), characteristics of lot of goods to be delivered (amount, number of units not exceeding the total amount of Goods specified in this agreement or the total amount of Goods planned for the particular loading if such has been set in Part I hereto).
pl	1.2 Zamówienie określa asortyment Towaru, jego właściwości (pochodzenie, kody identyfikacyjne, wskaźniki jakości, nazwy dokumentów technicznych, rodzaju opakowania, oznaczone wymagania, itp.), informacje dodatkowe o dostarczanym towarze (kwota, liczba jednostek nieprzekraczająca całkowitej ilości Towarów określonych w niniejszej umowie lub całkowitej ilości Towarów zaplanowanego dla danego załadunku, jeżeli takowy został określony w części I niniejszej umowy).

en	The SELLER s entitled not to fulfil the order if the BUYER has not settled accounts for any of the previous deliveries or otherwise breached the provisions of this agreement or any other agreement between the parties.
pl	SPRZEDAWCA nie jest uprawniony do wykonania zamówienia, jeżeli KUPUJĄCY nie rozliczył się z jednej z poprzednich dostaw lub w inny sposób naruszył postanowienia niniejszej umowy lub innej umowy między stronami.

en	1.3 Should the information indicated in the order is different from the stipulations of this agreement the SELLER is entitled not to fulfil the order or is entitled to fulfil the order by applying the provisions set out in the agreement.
pl	1.3 W przypadku, gdy informacje wskazane w zamówieniu różnią się od postanowień niniejszej umowy SPRZEDAWCA ma prawo do niewykonania zamówienia lub winien zrealizować zamówienie zgodnie z postanowieniami określonymi w umowie.

en	The SELLER is obliged to either confirm or justifiably reject the order in writing within 3 days as from its receipt.
pl	SPRZEDAWCA jest zobowiązany albo potwierdzić zamówienie albo uzasadnić jego odrzucenie na piśmie w terminie 3 dni od daty jego otrzymania.

en	If the SELLER has neither confirmed nor rejected the order it shall be considered that the order is rejected.
pl	Jeśli SPRZEDAWCA nie potwierdził, ani nie odrzucił zamówienia uznaje się, że zamówienie jest odrzucone.

en	1.4 Acceptance and delivery of the Goods is performed in accordance with ex works to AS "Valmieras piens", Rīgas iela 93, Valmiera, LV-4201 (Incoterms 2000) if not otherwise stated in Part I hereto.
pl	1.4 Odbiór i dostawa Towarów odbywa się z miejsca postojowego "piens Valmieras", Rīgas iela 93, Valmiera, LV-4201 (Incoterms 2000) jeżeli nie zaznaczono inaczej w części I niniejszej umowy.

en	1.5 Title to the Goods is transferred to the BUYER upon receipt of the Goods by the BUYER and the receipt of full payment for the Goods by the SELLER.
pl	1.5 Prawo do Towaru przechodzi na KUPUJĄCEGO w momencie otrzymania Towarów przez KUPUJĄCEGO do dnia otrzymania pełnej zapłaty za Towar przez SPRZEDAWCE.

en	The BUYER is not entitled to pledge, sell or otherwise and to any extent encumber the Goods, which are not owned by the BUYER, without written consent of the SELLER.
pl	KUPUJĄCY nie może zastawiać, sprzedawać lub w jakikolwiek inny sposób obciążać Towarów, które nie są własnością KUPUJĄCEGO bez pisemnej zgody SPRZEDAWCY.

en	All risks related to storage of the Goods are transferred from the SELLER to the BUYER upon the moment of acceptance and delivery, i.e. when the representatives of the parties sign the delivery and acceptance certificate.
pl	Wszelkie ryzyko związane z magazynowaniem Towarów jest przenoszone ze SPRZEDAWCY na KUPUJĄCEGO w momencie odbioru i dostawy, tj. kiedy przedstawiciele stron podpiszą świadectwa przyjęcia i dostawy.

en	The persons stated in Clause 1.1, Part II of this agreement or any other persons according to a power of attorney are entitled to sign the delivery and acceptance certificate on behalf of the BUYER.
pl	Osoby wymienione w punkcie 1.1 Części II niniejszej umowy lub inne osoby zgodnie z wystawionym pełnomocnictwem są uprawnione do podpisania świadectwa przyjęcia dostawy w imieniu KUPUJĄCEGO.

en	2 Settlement Procedure
pl	2 Procedura płatności

en	2.1 The payment for the Goods will be considered made upon transfer of the funds into the bank account specified by the SELLER.
pl	2.1 Zapłata za towar uznana będzie za dokonaną w momencie przekazania środków na rachunek bankowy wskazany przez SPRZEDAWCE.

en	2.2 If the BUYER delays any payment deadline the BUYER will pay the SELLER contractual penalty of 0.5% of the outstanding amount for every delayed day.
pl	2.2 W przypadku opóźnienia w płatnościach, KUPUJĄCY zapłaci SPRZEDAWCY karę umowną w wysokości 0,5% kwoty pozostającej do spłaty za każdy dzień zwłoki.

en	3 Seller's Rights, Obligations and Liability
pl	3 Prawa, obowiązki i odpowiedzialność Sprzedawcy

en	3.1 The SELLER is liable for the quality of the delivered Goods.
pl	3.1 SPRZEDAWCA jest odpowiedzialny za jakość dostarczonego Towaru.

en	The SELLER is entitled not to deliver the Goods to the BUYER, if the BUYER has not complied with the acceptance provisions stipulated herein or existing laws and regulations of the Republic of Latvia.
pl	SPRZEDAWCA ma prawo nie dostarczać towarów KUPUJĄCEMU, jeżeli KUPUJĄCY nie zastosował się do przepisów określonych w niniejszej umowie lub istniejących przepisów prawnych i wykonawczych na terenie Republiki Łotewskiej.

en	If the BUYER has accepted the Goods without objections and has signed the delivery and acceptance certificate it will be considered that the BUYER has no objections towards the quality, amount and other criteria of Goods.
pl	Jeżeli KUPUJĄCY przyjął Towar bez zastrzeżeń i podpisał świadectwo dostawy uznaje się, że nabywca nie ma zastrzeżeń do jakości, ilości i innych kryteriów oceny Towarów.

en	4 Buyer's Rights, Obligations and Liability
pl	4 Prawa, obowiązki i odpowiedzialność Kupującego

en	4.1 The BUYER is obliged to order the Goods, make payments for the Goods and accept the delivered Goods according to the provisions of this Contract.
pl	4.1 Kupujący jest zobowiązany do zamówienia Towarów, dokonywania płatności za Towary i odbierania dostarczanych Towarów, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

en	If the BUYER delays the deadline for ordering and/or acceptance of the Goods, then the BUYER will pay the SELLER LVL 2.00 plus VAT per ton of Goods per 24-hours for the storage of the Goods prepared for transfer to the BUYER in the SELLER'S warehouse, and will compensate for the loss incurred by the SELLER due to the failure to order and/or accept the Goods, including unearned profits.
pl	Jeśli KUPUJĄCY opóźnia termin składania zamówień lub odbiór Towaru, wówczas KUPUJĄCY zapłaci SPRZEDAWCY 2,00 LVL plus VAT za składowanie u SPRZEDAWCY każdej przygotowanej 1 tony Towarów do dostawy za każde 24 godziny tytułem rekompensaty strat poniesionych przez SPRZEDAWCE z powodu braku zamówienia i / lub braku odbioru Towaru, w tym za niezrealizowane zyski.

en	In the event the BUYER fails to accept the Goods for more than 15 days, the SELLER is entitled to deal with the Goods at its own discretion, including alienation to third parties.
pl	W przypadku, gdy KUPUJĄCY nie przyjmie Towarów w okresie dłuższym niż 15 dni, SPRZEDAWCA jest uprawniony do zarządzenia Towarem według własnego uznania, w tym przeniesienia własności na rzecz osób trzecich.

en	4.2 In order to preserve the quality of the Goods the BUYER is obliged to observe the Goods storage procedure during the Goods realisation period.
pl	4.2 W celu zachowania jakości Towaru KUPUJĄCY zobowiązany jest do przestrzegania procedury składowania Towarów w okresie realizacji zamówienia.

en	5 Force Majeure
pl	5 Siła wyższa

en	5.1 A party is not liable for nonperformance under this agreement in the event of the circumstances beyond the control of such party, which include but are not limited to natural disasters, transport accidents, strikes, fires, as well as laws, regulations and resolutions passed by Latvian governmental and municipal institutions.
pl	5.1 Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewywiązanie się z postanowień niniejszej umowy w przypadku okoliczności niezależnych od danej Strony, które obejmują, ale nie ograniczają się do klęsk żywiołowych, awarii transportu, strajków, pożarów, jak również przepisów ustawowych, wykonawczych i uchwał łotewskich instytucji rządowych i komunalnych.

en	5.2 The Party subject to the said circumstances shall inform the other party thereof in writing within three business days and shall provide corresponding documents in evidence of the emergency situation setting in.
pl	5.2 Strony zgodnie z postanowieniami wspomnianych okoliczności, winny poinformować o tym drugą stronę na piśmie w ciągu trzech dni roboczych oraz przekazać odpowiednie dokumenty na dowód danej okoliczności nadzwyczajnej.

en	6 Other Provisions
pl	6 Inne postanowienia

en	6.1 Any amendments or additions to this agreement will come into effect only upon written agreement between the Parties, if not otherwise prescribed hereunder.
pl	6.1 Wszelkie zmiany lub uzupełnienia do niniejszej umowy wejdą w życie dopiero po podpisaniu umowy między Stronami, o ile nie ustanowiono inaczej poniżej.

en	6.2 The parties agree that the laws and regulations of the Republic of Latvia will be applied to this agreement, and that all the disputes and misunderstandings arisen during the validity of the agreement will be settled by way of mutual negotiations.
pl	6.2 Strony postanawiają, że przepisy ustawowe i wykonawcze Republiki Łotewskiej będą miały zastosowanie do niniejszej umowy oraz, że wszelkie spory i nieporozumienia powstałe w trakcie obowiązywania niniejszej umowy będą rozstrzygane w drodze wzajemnych negocjacji.

en	Failing amicable settlement the disputed issue will be brought for adjudication to the court of general jurisdiction of the Republic of Latvia.
pl	W przypadku braku polubownego rozwiązania kwestii sporych, sprawa zostanie przedstawiona do rozstrzygnięcia pod jurysdykcje właściwego sądu na terytorium Republiki Łotewskiej.

en	6.3 The Parties are fully responsible for direct loss caused to the other party.
pl	6.3 Strony są w pełni odpowiedzialne za bezpośrednie szkody wyrządzone drugiej stronie.

en	The Parties shall not compensate for unearned profit if not otherwise stated in the agreement.
pl	Strony nie będą rekompensować niezrealizowanych zysków o ile nie zaznaczono inaczej w umowie.

en	The SELLER'S liability against the BUYER is limited to 15% of the total amount of the agreement.
pl	Odpowiedzialność SPRZEDAWCY wobec KUPUJĄCEGO jest ograniczona do 15% całkowitej kwoty umowy.

en	6.4 The parties agree that any agreements made prior to this agreement coming into effect will become invalid.
pl	6.4 Strony postanawiają, że wszelkie umowy zawarte przed wejściem w życie niniejszej umowy są nieważne.

en	6.5 Should the details of any party specified in this agreement change then the respective party will promptly inform the other party on such change.
pl	6.5 Jeżeli dane którejkolwiek ze stron określonych w niniejszej umowie ulegną zmianie wówczas właściwa strona niezwłocznie poinformuje drugą stronę o takiej zmianie.

en	6.6 With respect to the fact that during the fulfilment of this agreement any information on the other party, its clients, that is considered secret, as well as the business secrets or trade secrets of the other party may become known, the parties agree that all the aforementioned, as well as the wording of the agreement, the subject of the agreement, as well as any information related to the agreement or the other party will be considered trade secret.
pl	6.6 W odniesieniu do faktu, że w trakcie realizacji niniejszej umowy, wszelkie informacje na temat drugiej strony, jej klientów, które uważane są za poufne, jak również tajemnice handlowe lub tajemnice biznesowe drugiej strony mogą stać się jawne, strony postanawiają, że wszystkie wyżej wymienione, jak również treść umowy, przedmiot umowy, oraz wszelkie informacje związane z umową lub drugą stroną będą uznawane za tajemnicę handlową.

en	6.7 In the event the provisions of the agreement set out in Part I hereof differ from the General Transaction Provisions set out in Part II, the provisions of Part I shall prevail.
pl	6.7 W przypadku, gdy postanowienia umowy określone w części I niniejszego dokumentu będą się różnić od przepisów ogólnych transakcji określonych w części II, przepisy części pierwszej będę uznawane za wiążące.

en	SELLER:
pl	SPRZEDAWCA:

en	BUYER:
pl	KUPUJĄCY:

en	Rolands Gulbis Mr.
pl	Rolands Gulbis Pan.

en	Warsaw, 2012.09.03
pl	Warszawa, 2012.09.03

en	place and date
pl	miejscowość i data

en	................................................................................. (company stamp)
pl	................................................................................. (pieczątka firmowa)

en	Mazowieckie Regional Office
pl	Mazowiecki Urząd Wojewódzki

en	Foreigners Division
pl	Wydział Spraw Cudzoziemców

en	Pursuant to applicable regulations, we hereby declare that the SPOT CHARTERS Sp. z o.o., 02-676 Warszawa, Postępu 15 C Street, intends to employ Mr. Karim Zghal on the position of Chief Financial Officer pursuant to an employment contract for full-time job - with gross monthly remneration of .................... PLN
pl	Stosownie do obowiązujących przepisów niniejszym oświadczamy, że SPOT CHARTERS Sp. z o.o., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 15 C zamierza zatrudnić p. Karim Zghal na stanowisku dyrektora finansowego na podstawie umowy o pracę w wymiarze czasu pracy - cały etat - z wynagrodzeniem miesięcznym brutto .................... pln

en	..................................................................... company stamp and signature
pl	..................................................................... pieczątka firmowa oraz podpis

en	Białystok, 06 June 2012
pl	Białystok, dnia 06 czerwca 2012 roku

en	DIAGNOSIS Sp. z o.o.
pl	DIAGNOSIS Sp. z o.o.

en	Ul.
pl	Ul.

en	Sienkiewicza 82
pl	Sienkiewicza 82

en	15-005 Białystok
pl	15-005 Białystok

en	BIOMERICA INC
pl	BIOMERICA INC

en	17571 VON KARMAN AVENUE
pl	17571 VON KARMAN AVENUE

en	IRVINE, CA 92614 USA
pl	IRVINE, CA 92614 USA

en	THE NOTICE CONVENING THE
pl	ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU

en	EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING AND
pl	NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

en	Z OO.
pl	ORAZ

en	INTO A JOINT STOCK COMPANY The Management of DIAGNOSIS Sp. z o.o., based in Bialystok (15-005), ul.
pl	DRUGIE ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE POWZIĘCIA UCHWAŁY PRZEZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW O PRZEKSZTAŁCENIU DIAGNOSIS Sp. z o. o. W SPOŁKĘ AKCYJNĄ

en	Sienkiewicz 82 entered in the Register of Companies under the number KRS 0000123824, hereinafter called the company, hereby gives notice of its intention to adopt, on 11 July 2012 at 11:00 am at the Notary Public Office of Boguslawa Miecznik at Branickiego 17/101 Street, 15-085 Bialystok, by the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the company, a resolution on its transformation into a public company under the name of DIAGNOSIS SA, in accordance with attached project of such resolution to this notice and including attached draft statute of a transformed company.
pl	Zarząd DIAGNOSIS Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (15-005), ul. Sienkiewicza 82 wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000123824 zwanej dalej spółką, niniejszym zawiadamia o zamiarze powzięcia w dniu 11 lipca 2012 r. o godz. 11:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Bogusławy Miecznik przy ul. Branickiego 17a lok.101, 15-085 Białystok, przez Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników tej spółki uchwały w sprawie jej przekształcenia w spółkę akcyjną pod firmą DIAGNOSIS Spółka Akcyjna według dołączonego do niniejszego zawiadomienia projektu takiej uchwały oraz z uwzględnieniem dołączonego do zawiadomienia projektu statutu spółki przekształconej.

en	An integral part of this notice are referred to above transformation projects of DIAGNOSIS Sp. z o.o. into a joint-stock company and articles of association of a transformed company, and also the plan of the above mentioned transformation, as well as statutory auditor opinion.
pl	Integralną częścią niniejszego zawiadomienia są przywołane wyżej projekty uchwały o przekształceniu DIAGNOSIS Sp. z o.o. w spółkę akcyjną i statutu spółki przekształconej, a nadto plan w/w przekształcenia oraz opinia biegłego rewidenta.

en	The Management also informs that the Partners may read the full contents of the Company's transformation plan and its attachments in the Company's headquarters in Bialystok, ul. Sienkiewicza 82, starting from 28 May 2012.
pl	Zarząd informuje ponadto, że Wspólnicy mogą zapoznać się z pełną treścią planu przekształcenia Spółki i załączników w siedzibie Spółki w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 82 poczynając od dnia 28 maja 2012 r.

en	At the same time, the Management of DIAGNOSIS Sp. z o.o. hereby gives notice of an Extraordinary Meeting of Shareholders of DIAGNOSIS Sp. z o.o., on 11 July 2012 at 11.00 at the Notary Public Office of Boguslawa Miecznik at Branickiego 17/101 Street, 15-085 Bialystok,
pl	Jednocześnie Zarząd DIAGNOSIS sp. z o.o. niniejszym zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników DIAGNOSIS sp. z o.o. na dzień 11 lipca 2012 roku o godzinie 11.00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Bogusławy Miecznik, przy ul. Branickiego 17a lok.101, 15-085 Białystok,

en	The Management of DIAGNOSIS Sp. z o.o. in Bialystok presents the agenda of the above mentioned Extraordinary Meeting of Shareholders on 11 July 2012.:
pl	Zarząd DIAGNOSIS Sp. z o.o. w Białymstoku przedstawia porządek obrad w/w Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w dniu 11 lipca 2012 r.:

en	1. Opening of the Extraordinary General Meeting of Shareholders.
pl	1. Otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

en	2. Selection of the Scrutiny Committee.
pl	2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

en	3. Election of Chairman of the Meeting of Shareholders.
pl	3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników.

en	4. Validation of the Shareholders' Meeting and the ability to adopt resolutions.
pl	4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zebrania i zdolności Zgromadzenia Wspólników do podejmowania uchwał.

en	5. Adoption of the agenda.
pl	5. Przyjęcie porządku obrad.

en	6. Adoption of a resolution on the transformation of DIAGNOSIS Sp. z o.o. based in Bialystok (15-005), ul. Sienkiewicza 82, entered in the Register of Companies under the number KRS 000 123 824 into a joint-stock company under the name of DIAGNOSIS SA with its seat in Białystok according to the design of such resolution as an integral part of this notice along with the adoption of the Statute of the transformed company according to the design of such a statute which is an integral part of this notice.
pl	6. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia DIAGNOSIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku (15-005), ul. Sienkiewicza 82 wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 000123824 w Spółkę Akcyjną pod firmą DIAGNOSIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku według projektu takiej uchwały stanowiącej integralną część niniejszego zawiadomienia wraz z przyjęciem statutu spółki przekształconej według projektu takiego statutu stanowiącego integralną część niniejszego zawiadomienia.

en	7. Closing.
pl	7. Zamknięcie obrad.

en	On behalf of the Board
pl	za Zarząd

en	Białystok, 06 June 2012
pl	Białystok, dnia 06 czerwca 2012 roku

en	DIAGNOSIS sp. z o.o.
pl	DIAGNOSIS sp. z o.o.

en	Ul.
pl	Ul.

en	Sienkiewicza 82
pl	Sienkiewicza 82

en	15-005 Białystok
pl	15-005 Białystok

en	BIOMERICA INC.
pl	BIOMERICA INC.

en	17571 VON KARMAN AVENUE
pl	17571 VON KARMAN AVENUE

en	IRVINE, CA 92614 USA
pl	IRVINE, CA 92614 USA

en	The notice convening the
pl	ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU

en	Ordinary Meeting of Shareholders
pl	ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

en	The Management of DIAGNOSIS Sp. z o.o., hereby gives notifies of an Extraordinary Meeting of Shareholders of DIAGNOSIS Sp. z o.o. as at 20 June 2012 at 11.00 a.m. in the premises of the Company's headquarters in Bialystok, Sienkiewicz 82 Street, which will have the following agenda:
pl	Zarząd DIAGNOSIS sp. z o.o. niniejszym zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników DIAGNOSIS sp. z o.o. na dzień 20 czerwca 2012 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki w Białymstoku, przy ul. Sienkiewicza 82, które będzie miało następujący porządek obrad:

en	Agenda:
pl	Porządek Obrad:

en	1. Opening of the Extraordinary General Meeting of Shareholders.
pl	1. Otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

en	2. Selection of the Scrutiny Committee.
pl	2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

en	3. Election of Chairman of the Meeting of Shareholders.
pl	3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników.

en	4. Validation of the Shareholders' Meeting and the ability to pass resolutions.
pl	4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zebrania i zdolności Zgromadzenia Wspólników do podejmowania uchwał.

en	5. Adoption of the agenda.
pl	5. Przyjęcie porządku obrad.

en	6. Adoption of a Resolution approving the report on the Company's operations and financial statements for the year 2011.
pl	6. Podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2011.

en	7. Adoption of a Resolution on granting discharge to the members of the Board of performing their duties in the fiscal year 2011.
pl	7. Podjęcie Uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywanych obowiązków w roku obrotowym 2011.

en	8. Adoption of a Resolution on granting discharge to the members of the Supervisory Board.
pl	8. Podjęcie Uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej.

en	9. Adoption of a Resolution on the transfer of profit of fiscal year 2011.
pl	9. Podjęcie Uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku z roku obrotowego 2011.

en	10. Reporting free proposals.
pl	10. Zgłaszanie wolnych wniosków.

en	11. Closing.
pl	11. Zamknięcie obrad.

en	Subject: Invitation to participate in the procedure conducted in the unlimited tender mode
pl	Przedmiot: Zaproszenie do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

en	for the purpose of concluding a framework agreement for purchase of the stationary recording devices to equip GITD under the Automatic Road Traffic Supervision System
pl	nieograniczonego w celu zawarcia umowy ramowej na zakup stacjonarnych urządzeń rejestrujących na wyposażenie GITD w ramach Systemu Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym

en	State Treasury - Main Road Transport Inspectorate, having its registered office in Warsaw, ul. Postępu 21, invites to participate in the aforementioned procedure and makes available the Terms of Reference including:
pl	Skarb Państwa - Główny Inspektorat Transportu Drogowego z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 21 zaprasza do udziału w ww. postępowaniu i udostępnia specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) obejmującą:

en	Chapter I Description of the subject matter of the general agreement and partial agreements
pl	Rozdział I Opis przedmiotu umowy ramowej i umów cząstkowych

en	Chapter II Specification of significant terms of the procedure conducted in order to
pl	Rozdział II Specyfikacja istotnych warunków postępowania prowadzonego w celu

en	conclude the agreement along with the forms
pl	zawarcia umowy wraz z formularzami

en	Chapter III Significant provisions of the framework agreement (IPUR) Chapter IV Significant provisions of the partial agreement (IPUC)
pl	Rozdział III Istotne postanowienia umowy ramowej (IPUR) Rozdział IV Istotne postanowienia umowy cząstkowej (IPUC)

en	All Chapters of the Terms of Reference should be read jointly, in full, and be treated as mutually explanatory and supplementary.
pl	Wszystkie Rozdziały SIWZ należy czytać łącznie, w całości i traktować jako wzajemnie się objaśniające i uzupełniające.

en	The proceedings are conducted on the basis of the provisions of the Act of 29 January 2004 - Public Procurement Law (consolidated text: Journal of Laws of 2010, No. 113, item 759, with later amendments), hereinafter referred to as "the PZP Act".
pl	Postępowanie jest prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp".

en	Pursuant to the content of Article 99 of the PZP Act, the procedure is conducted at proper application of the unlimited tender mode, regulated in Article 39 and the following of the Act PZP (Polish Public Procurement Law).
pl	Stosownie do treści art. 99 ustawy Pzp postępowanie prowadzone jest przy odpowiednim zastosowaniu trybu przetargu nieograniczonego uregulowanego w art. 39 i nast. ustawy Pzp.

en	The framework agreement value (the total value of orders which the Client envisages to award during the effective term of the framework contract) is 66 300 000.00 PLN.
pl	Wartość umowy ramowej (łączna wartość zamówień, których Zamawiający przewiduje do udzielenia w okresie trwania umowy ramowej) wynosi 66.300.000,00 PLN.

en	The Client envisages conclusion of the framework agreement with at least three Contractors, unless the offers not being subject to rejection are submitted by fewer Contractors.
pl	Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej z co najmniej trzema Wykonawcami, chyba, że oferty niepodlegające odrzuceniu złoży mniej Wykonawców.

en	The criteria for selecting the most beneficial offers are determined by these Terms of Reference.
pl	Kryteria wyboru ofert najkorzystniejszych określa niniejsza SIWZ.

en	Terms of Reference in the proceedings conducted for the purpose of concluding a framework contract for purchase of the stationary recording devices to equip GITD under the Automatic Road Traffic Supervision System
pl	SIWZ w postępowaniu prowadzonym w celu zawarcia umowy ramowej na zakup stacjonarnych urządzeń rejestrujących na wyposażenie GITD w ramach Systemu Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym

en	The announcement about the order has been sent for publication in the Official Journal of the EU
pl	Ogłoszenie o zamówieniu zostało wysłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii

en	On 4 November 2011, number The offers should be submitted
pl	Europejskiej w dniu4Hd 1.2011 r. numer Oferty należy składać

en	Postępu 21, building A room no. 648 (the office).
pl	w terminie do dnia 28.12.2011 r. do godz. 12.00 na adres Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, 02-676 Warszawa, ul. Postępu 21, budynek A w pok. nr 648 (kancelaria).

en	Opening of the offers will take place on the same day at 12:30 in the premises of the Client, address as above, in the big conference room.
pl	Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 12.30 w lokalu Zamawiającego, adres jw. w dużej sali konferencyjnej.

en	Any statements, requests, notifications and other information will be submitted by the Client and the Contractors in writing, by fax or electronically.
pl	Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający oraz Wykonawcy będą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

en	Contact data of the Client: State Treasury - Main Road Transport Inspectorate, ul. Postępu 21, 02-676 Warsaw.
pl	Dane teleadresowe Zamawiającego: Skarb Państwa - Główny Inspektorat Transportu Drogowego, ul. Postępu 21, 02-676 Warszawa.

en	Person authorized to contacts is Mr Roman Winiarz, phone no. + 48.22.220.45.05 fax no. + 48.22.220.45.99, e-mail: roman.winiarz@gitd.gov.pl office hours: from 8 15 to 16 15
pl	Osobą upoważnioną do kontaktów jest Pan Roman Winiarz, tel. nr +48.22.220.45.05 faks nr +48.22.220.45.99, e-mail: roman.winiarz@gitd.gov.pl godz. urzędowania: od 815 do 1615

en	The Client requires an immediate confirmation by the Contractor, in writing, by fax or electronically of the fact of receipt of any information provided to him in a different way than in writing, and, upon the Contractor's request, he will confirm the fact of receipt of the information from the Contractor.
pl	Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną faktu otrzymania każdej informacji przekazanej mu w innej formie niż pisemna, a na żądanie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji.

en	The Contractor may apply to the Client for explanation of the content of the Terms of Reference.
pl	Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ.

en	The procedure of explaining or changing the content of the Terms of Reference has been determined in Article 38 of the PZP Act.
pl	Procedura wyjaśniania lub zmiany treści SIWZ określona została w art. 38 ustawy Pzp.

en	In the event of discrepancies between the content of the Terms of Reference and the content of the provided explanations or the content of the report from the possible meeting of all Contractors, assume the letter containing the later statement of the Client as binding.
pl	W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień lub treścią protokołu z ewentualnego zebrania wszystkich Wykonawców, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

en	This invitation is an element of the Terms of Reference.
pl	Niniejsze zaproszenie jest elementem SIWZ.

en	The Regional Court in Gdańsk II Family Civil Division composed of
pl	Sąd Okręgowy w Gdańsku II Wydział Cywilny Rodzinny w składzie następującym:

en	CHAIRMAN: Regional Court Judge Halina Szczuka - Grądzka
pl	Przewodniczący Ławnicy Protokolant

en	LAY JUDGES: Henryk Klimecki, Lucyna Karpińska RECORDER: Beata Barneta
pl	SSO Halina Szczuka - Grądzka Henryk KHmecki, Lucyna Karpińska Beata Barneta

en	After recognition, on 8 February 2012 in Gdansk, a case brought against Barbara Tracewska by Gregorz Tracewski for divorce
pl	Po rozpoznaniu w dniu 8 lutego 2012r. w Gdańsku sprawy z powództwa Grzegorza Tracewskiego przeciwko Barbarze Tracewskiej o rozwód

en	1. Marriage concluded on 11.09.1999 year before the Head of Registrar Office in Gdańsk, marriage certificate No. 1886/1999, by the plaintiff Gregorz Tracewski born on 12.04.1974 in Gdansk and by the defendant Barbara Tracewska born on 10/30/1977 in Sulechów, shall be terminated by divorce at the fault of the plaintiff Grzegorz Tracewski.
pl	1. Związek małżeński zawarty w dniu 11.09.1999 roku przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Gdańsku akt małżeństwa Nr 1886/1999 , przez powoda Grzegorza Tracewskiego ur. 12.04.1974 roku w Gdańsku i pozwaną Barbarę Tracewską ur. 30.10.1977 roku w Sulechowie , rozwiązuje przez rozwód z winy powoda Grzegorza Tracewskiego.

en	2. Parental authority over minor children Amelia Tracewska, born on 27.07.2005 and Bartosz Tracewski born on 14.11.2009, shall be left for both parents by establishing the whereabouts of minor children at the defendant Barbara Tracewska.
pl	2. Władzę rodzicielską nad małoletnimi dziećmi Amelia Tracewską ur. 27,07.2005 roku i Bartoszem Tracewskim ur. 14.11.2009 roku , pozostawia obojgu rodzicom ustalając miejsce pobytu małoletnich dzieci przy pozwanej Barbarze Tracewskiej.

en	3. The schedule of meetings of the plaintiff Grzegorz Tracewski with minor children Amelia and Bartosz Tracewski is not established.
pl	3. Odstępuje od ustalania kontaktów powoda Grzegorza Tracewskiego z małoletnimi Amelią i Bartoszem Tracewskimi.

en	4. Costs of living and education of minor children shall be borne by both parents as follows
pl	4. Kosztami utrzymania i wychowania małoletnich dzieci obciąża oboje rodziców następująco:

en	a) the participation of the plaintiff Gregorz Tracewski is set at the amount of 1000 PLN (one thousand) per month for the minor Amelia Tracewska and 1000 PLN (one thousand) per month for the minor Bartosz Tracewski, a total of 2000 PLN per month, and that amount shall be paid in advance to 10th day of each month directly to hand of the defendant Barbara Tracewska with statutory interest in case of delay in payment of each instalment
pl	a) udział powoda Grzegorza Tracewskiego ustala na kwotę po 1000 zł (jeden tysiąc złotych ) miesięcznie na rzecz małoletniej Amelii Tracewskiej i po 1000 zł ( jeden tysiąc złotych) miesięcznie na rzecz małoletniego Bartosza Tracewskiego , łącznie 2000 zł miesięcznie i kwotę tę płatną z góry do dnia 10-go każdego miesiąca zasądza do rąk pozwanej Barbary Tracewskiej z odsetkami ustawowymi w razie opóźnienia w płatności każdej raty,

en	b) the remaining costs of maintenance and education of minor children shall be borne by the defendant Barbara Tracewska
pl	b) pozostałymi kosztami utrzymania i wychowania małoletnich dzieci obciąża pozwaną Barbarę Tracewska.

en	5. Court costs in the total shall be borne by the plaintiff Gregorz Tracewski and the judge recognizes them as paid.
pl	5. Kosztami sądowymi w całości obciąża powoda Grzegorza Tracewskiego i uznaje je za uiszczone.

en	Warsaw, 23 September 2011
pl	Warszawa, dnia 23 września 2011 roku

en	......................... Sp. z o.o.
pl	......................... Sp. z o.o.

en	00-120 Warszawa
pl	00-120 Warszawa

en	ul. Złota 59
pl	ul. Złota 59

en	............................. - Chairman of the Board
pl	............................. - Prezes Zarządu

en	........................... - Board Member
pl	........................... - Członek Zarządu

en	Dear Sirs,
pl	Szanowni Państwo,

en	We, the undersigned, hereby declare that the Jartom Agency Tomasz Branecki was chosen by ...
pl	My niżej podpisani niniejszym oświadczam, iż Agencja Jartom Tomasz Branecki została wybrana przez firmę ..................................

en	Company and financially and personally related companies, as the exclusive agent in all negotiations concerning the lease or purchase of land from legal or natural persons who have been indicated by the Jartom Agency.
pl	Sp. z o.o. i spółki powiązane kapitałowo i osobowo, agentem wyłącznym we wszystkich rozmowach dotyczących najmu lub zakupu gruntu z osobami prawnymi lub fizycznymi, które wskazała Agencja Jartom.

en	At the same time, I declare that ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
pl	Jednocześnie oświadczam, że ..............................

en	Sp. z o. o. has not authorized any other agency to be represented in the above case, therefore, any request for offers for ...
pl	Sp. z o.o. nie upoważniła żadnej innej agencji pośrednictwa do reprezentacji w powyższej sprawie, w związku z czym wszelkie zapytania o oferty dla .................................

en	Sp. z o.o., addressed to you by entities other than the Jartom Agency, should be regarded null and void.
pl	Sp. z o.o., kierowane do Państwa przez podmioty inne niż Agencja Jartom, powinny zostać uznane za nieważne.

en	.................................. Date and signature
pl	.................................. Data i podpis

en	1. In order to control and coordinate the assembly and welding works, the Contractor shall provide the Coordinator on site starting from first working day of the Contractor's personnel.
pl	1. W celu nadzoru i koordynacji prac montersko-spawalniczych Zleceniobiorca wyśle na budowę Koordynatora od pierwszego dnia pracy personelu Zleceniobiorcy.

en	2. The Contractor shall manage the construction site (welder and fitter workplace) and shall protect tools and equipment provided by the Employer (in a suitable time, i.e. up to a few hours after the announcement of the results of the candidate's welding and its entry to the site).
pl	2. Zleceniobiorca zagospodaruje teren budowy ( miejsce pracy spawacza i montera), jak i zabezpieczy narzędzia i sprzęt udostępniony przez zleceniodawcę ( w odpowiednim do tego czasie, czyli maksymalnie kilka godzin po ogłoszeniu wyników spawalniczych zdającego, jak i jego wejścia na teren budowy).

en	3. The Contractor, while designating an authorized person responsible for supervision of quality of welding-installation works, has the right to negotiate the rate for welding joint as well as for welder and fitter's working hours on the basis of the documentation (which will be sent immediately after the identification of problems occurring on site) and prepared by the person responsible for the supervision of works, and who was designated by the Contractor when:
pl	3. Zleceniobiorca wysyłając na teren budowy uprawnioną osobę odpowiedzialną za nadzór jakości prac spawalniczo-monterskich ma prawo negocjacji stawki od styku spawalniczego jak i roboczogodziny spawacza oraz montera na podstawie dokumentacji ( która zostanie przesłana natychmiast po identyfikacji zaistniałych trudności na miejscu budowy) sporządzonej przez osobę odpowiedzialną za nadzór prac oddelegowaną przez zleceniobiorcę , gdy:

en	transplantation of membrane wall panels on site, and as a result - pipes in the panels are more than 20mm
pl	zastałe na miejscu pracy przesadzenia paneli ścian membranowych, a w wyniku tego - rur w panelach wynoszą wiecej niż 20mm

en	if the length of the sheet cut between the pipes, as a result of proper alignment of welding contact, is more than 450mm
pl	jeżeli długość cięcia blachy pomiędzy rurami na skutek odpowiedniego ułożenia styku spawalniczego wynosi więcej niż 450mm

en	if due to lack of the Employer's staff, the Contractor's staff will be mixed between the Employer's staff and its other contractors
pl	jeżeli na skutek braku personelu zleceniodawcy personel zleceniobiorcy zostanie pomieszany między personelem zleceniodawcy jak i jego innymi zleceniobiorcami

en	if the environment temperature of welding and assembly works is below - 15 Celsius and the temperature of mounting elements is below - 10 degrees Celsius
pl	jeżeli temperatura otoczenia prac spawalniczo-montażowych spadnie poniżej - 15 stpni celsjusza a temperatura elementów montażowych poniżej - 10 stopni Celsjusza

en	if, as a result of a decrease in temperature, the material will require heat treatment, i.e.: pre-heating the material and maintaining the proper temperature of welding material, that is, for 7CrMo in the above conditions occurred at least 90 degrees Celsius
pl	jeżeli w wyniku spadku temperatur materiał będzie wymagał obróbki cieplnej czyli: wstępnego podgrzania materiału jak i utrzymania odpowiedniej temperatury materiału spawanego, czyli dla 7CrMo w wyżej zaistniałych warunkach co najmniej 90 st.c

en	if the Employer fails to provide necessary measures to implement the welding and assembly works in the right time, i.e. welding gases, welding wire, all metal machines and personal protective equipment for the works carried out at a height of above 3m
pl	jeżeli zleceniodawca nie zapewni na odpowiedni czas środków niezbędnych do wykonania prac spawalniczo-montażowych, czyli gazów spawalniczych, drutu spawalniczego, wszelkich maszyn obróbki metalu jak i środków ochrony osobistej w przypadku prac wykonywanych na wysokości powyżej 3m

en	if, as a result of a failure of the Employer, adequate scaffolding structures which are necessary to perform assembly and welding works will not be provided (the contractor demands to have at least 2 employees of scaffolding company at its disposal for the duration of the assembly and welding works)
pl	jeżeli na skutek niedopilnowania zleceniodawcy dla zleceniobiorcy nie zostaną zapewnione odpowiednie konstrukcje rusztowaniowe niezbędne do przeprowadzenia prac montażowo-spawalniczych (zleceniobiorca domaga się mieć do dyspozycji co najmniej 2 pracowników firmy rusztowaniowej do dyspozycji przez cały okres trwania prac montażowo-spawalniczych)